在進行裝修前，簽訂一份詳細的裝修合同可以有效避免糾紛和風險。裝修合同樣本的閱讀可以提高業主的合同意識和法律意識，減少合同糾紛的發生。

裝修條款合同

在有些合同中我們會有保修期這一項，但是又的裝修公司利用消費者不了解行情的漏洞，往往把合同里的裝修期寫的不夠清楚或籠統寫成保修一年等樣式。

按照國家的相關規定，住宅室內的裝修裝飾工程最低保修期為兩年，具有防水要求的衛生間、廚房和外墻面一般為五年。對于沒有明確保修期和保修期縮短的情況，消費者應立刻提出并與裝修公司進行協商。

按照規定，裝修方如果沒有在規定的時間內收到工程款，是可以通過合法的有效途徑來進行維權，對于單方規定的“不予免費保修”則無法律效力。這里建議廣大消費者在簽訂合同之前就需要跟裝修施工方協商好，把相關事宜寫的清清楚楚，明明白白。

在簽署的裝修合同中，會出現如果消費者索要發票，就需要承擔稅額。

消費者是有權利向裝修公司索要發票的，而且國家也提倡以發票作為日后維權的依據。發票產生的稅收是企業應該承擔的義務和責任，制定上述合同條款的施工方必定是有意想要逃稅。

有的裝修合同中規定，施工過程當中如果消費者減少施工項目，需要支付該項目的減項費，或者規定施工方在施工過程當中擁有使用房屋的權利等條款。

在施工當中，如果消費者要求減少施工項目，應該按照實際情況(施工方已經付出勞動成果)來收取減項費，在我們簽訂合同之前就應該對于這些細則進行協商。施工當中，施工方只有對房屋施工的權利，并沒有有對房屋的使用權。

在一些不規范的裝修合同當中，有的甚至沒有明確規定工期，也沒有注明工期按照什么方式來計算。

工期是由消費者和裝修公司兩方人員一起來進行協商的，一般為2個月左右。工期的計算方式一般按照工作日來進行計算。除非遇到特殊的情況需要改變工期的情況下，必須經雙方商議，并寫明工期是按照工作日還是按日歷天數來計算。

一些霸王合同條款中會規定，施工預付款開工前支付一部分，施工進度中途支付第二部，施工結束后支付最后的'尾款。此處施工方中途沒有確切定義，如果出現爭議，消費者就比較被動。

對于這些合同條款，不僅僅要按照范本簽訂，還應該明確標出施工進度具體指那個階段。

裝修合同附加條款協議

的《合同》(以下簡稱“原合同”)中的定義相同。鑒于：_________________(原因)。甲乙雙方本著互利互惠的原則，經友好協商，依據實際情況，在原合同基礎上變更合同條款部分內容，特訂立以下補充協議。

一、協議內容變更部分為：_________________。

1、(具體變更條款)。

2、

二、本協議生效后，即成為原合同不可分割的組成部分，與原合同具有同等的法律效力。除本協議中明確所作修改的條款之外，原合同的其余部分應完全繼續有效。本協議與原合同有相互沖突時，以本協議為準。

三、本協議一式貳份，甲方執壹份，乙方執壹份，具有同等法律效力，自雙方簽字蓋章之日起生效。

甲方：_________________乙方：_________________。

(公章)(公章)。

法定代表人或委托代理人法定代表人或委托代理人。

簽字：________________簽字：________________。

________年____月____日________年____月____日。

裝修合同法律法規

勞動合同法律條款

裝修合同的七大霸王條款

1、消費者無正當理由,未按合同約定期限支付第二、三次工程款,每延誤一日,應當向家裝公司支付延遲部分工程款2%的違約金。

違法解讀:加重了消費者應承擔的違約金責任,2%的違約金過高。

2、裝飾工程所在區域如果存在環境污染現象,則家裝公司有權拒絕檢測,對消費者自行檢測的結果,不承擔任何責任。

違法解讀:經營者免除自身故意或重大過失造成的損失責任。消費者有權進行檢測,檢測不合格的裝修公司應當返工并承擔相應損失。

3、消費者對合同中已確定的工程項目提出減項時,如未開工的須向家裝公司支付該項目款5%的減項費,在同時有增項時,按增減項差額的負值作為實際的`減項款額收取5%減項費;如該項目已開工,消費者應承擔由此造成的損失。

違法解讀:經營者設定的減項費過高,超過法定數額。

4、凡在xx裝修公司以外采購的材料,xx裝修公司不負責保修與環保質量保證。

違法解讀:無論消費者購買的裝飾材料是否在裝修公司處采購,裝修公司都應當承擔保修責任,這是法定義務。

5、消費者需要開發票,另加工程總款6%的稅款。

違法解讀:向消費者開具發票,是裝修公司的法定義務,稅收應當由裝修公司承擔,不能轉嫁給消費者。

6、凡私自與施工人員商定更改施工內容引起的一切后果,均由消費者自負,給裝修公司造成損失的,還應予以賠償。

違法解讀:施工人員代表了施工一方,施工人員答應,就代表了施工方同意,由此引發的后果應由施工方承擔,不應當由消費者負擔。

裝修合同法律法規

1、最高人民法院《關于裝修裝飾工程款是否享有合同法第二百八十六條規定的優先受償權的函復》的答復意見及理由中明確提到“最高人民法院民事審判第一庭經研究后認為：裝修裝飾工程屬于建設工程………..”。

2、建設部于xxxx年xx月xx日頒布實施的《建設部關于建筑裝修裝飾歸口管理問題的復函》中明確了建筑裝修裝飾屬于建筑行業的重要組成部分，而且其根據的法律也是根據《中華人民共和國建筑法》、《建設工程質量管理條例》等法律。

綜上，既然裝飾裝修工程屬于建設工程，那么裝飾裝修合同就應當屬于建設工程合同，就應當適用《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》等相關法律。

附上述復函:。

民一他字第14號。

福建省高級人民法院：

你院閩高法[2004]143號《關于福州市康輝裝修工程有限公司與福州天勝房地產開發有限公司、福州綠葉房產代理有限公司裝修工程承包合同糾紛一案的請示》收悉。

經研究，答復如下：

裝修裝飾工程屬于建設工程，可以適用《中華人民共和國合同法》第二百八十六條關于優先受償權的規定，但裝修裝飾工程的發包人不是該建筑物的所有權人或者承包人與該建筑物的所有權人之間沒有合同關系的除外。

享有優先權的承包人只能在建筑物因裝修裝飾而增加價值的范圍內優先受償。

此復。

xxxx年xx月xx日。

答復意見及理由：

最高人民法院民事審判第一庭經研究后認為：裝修裝飾工程屬于建設工程，可以適用《中華人民共和國合同法》第286條關于優先受償權的.規定，但裝修裝飾工程的發包人不是該建筑物的所有權人或者承包人與該建筑物的所有權人之間沒有合同關系的除外。

享有優先權的承包人只能在建筑物因裝修裝飾而增加價值的范圍內優先受償。

理由如下：

第一，裝修裝飾工程本質上屬于建設工程，應當適用《合同法》第286條關于優先受償權的規定。

國務院xxxx年xx月xx日頒布的《建設工程質量管理條例》第2條、xxxx年xx月xx日公布的《建設工程安全生產管理條例》第2條第2款規定：“本條例所稱建設工程，是指土木工程、建筑工程、線路管道和設備安裝工程及裝修工程”。

國家技術監督局發布的《國民經濟行業分類與代碼》國家標準，建筑業按從事工程建設的不同專業劃分為“土木工程建筑業”、“線路、管道和設備安裝業”和“裝飾、裝修業”三大類。

因此，將裝修裝飾工程納入建設工程的范圍符合國家規定和行業規范。

法律服務合同補充條款

合同雙方：

甲方：深圳市___________有限公司。

乙方：廣東融商誠達律師事*所。

甲方聘請乙方為______公司所屬房產開發項目提供專業法律服務，要求乙方指派熟悉房地產行業且擅長代理房地產糾紛案件的律師負責甲方項目的法律服務，以確保和維護甲方在整個項目銷售過程中的合法權益。經協商，雙方達成以下條款：

一、??乙方接受甲方委托指派律師為?????房地產開發項目以下階段提供下述非訴訟法律服務：

(一)?商品房銷售階段。

2、審查委托人提供的有關樓宇預、銷售的廣告等宣傳資料,根據具體情況提出修改意見。

3、?提供預售和現售的法律服務，參與大宗購房談判。

4、協助委托人監督商品房銷售合同的履行，調解處理在合同履行中產生的糾紛。

5、參與委托人與有關銀行的談判，起草或修改委托人和銀行的合作貸款協議。如有資金監管協議,則同時起草或審查該協議并提出修改意見。

6、審查、修改項目預、銷售及租賃的有關法律文件：

b：接受因上述法律文書而產生的法律問題咨詢；

10、經委托人指定由本所律師代為辦理下列事宜（費用由購房業主和承租人承擔）；

a：代為審查辦理購房業主個人購房抵押貸款手續及提供律師見證服務；

b：代為辦理該項目涉外預、銷售合同公正手續；

c：代為申領購房業主的〈房地產權證〉。

d：代為辦理房屋租賃登記手續；

（二）、交付驗房階段律師服務。

1、審查房屋是否具備交付條件并出具法律意見書；

2、?審查修改《商品房使用說明書》、《住宅質量保證書》《房屋交付交接單》；

3、?審查修改《入住手冊》、《業主臨時公約》、《前期物業管理協議》；

5、?協助調解處理項目完成后工程結算產生的爭議，及時提出法律意見。

（三）為委托人提供的動態跟蹤法律服務。

1、?及時向委托人介紹新頒布的房地產相關法律、法規、政策，必要時出具相關法律意見。

2、?及時解答和解決有關法律咨詢和法律事務。

二、乙方根據本合同第一條規定的法律服務內容，安排有關律師或工作人員提供法律服務，其費用包含在本合同規定的服務報酬中。

三、法律服務報酬與支付方式：

1、雙方商定：甲方支付乙方以上全過程專項法律服務代理費為人民幣____萬元。

2、支付的方式：律師服務報酬以人民幣支付。支付期限為：

第一期：自簽約之日七天內，支付人民幣____萬元；

第二期：??年??月??日之前，支付人民幣____萬元；

第三期：年???月??日之前，支付余款人民幣____萬元；

四、本合同第一條注明由業主或銀行支付的法律服務費用，另行計算，由乙方向業主或銀行收取。

五、乙方提供的上述法律服務的各項法律關系，如因爭議導致訴訟或仲裁時，乙方可代表甲方全權處理，其費用另行計算。

六、??乙方提供的法律服務應保證服務質量，確保經律師審。

查修改后的合同和法律文件的合法性有效性（在法律、法規發生變化的特殊情況下除外）如因工作疏漏或失誤致使甲方利益受損，乙方應當承擔賠償責任。

七、??甲方應根據乙方提供法律服務的需要，按乙方的要求。

提供各種有關書面材料，并如實向律師闡明情況。

八、???本合同自簽訂之日起生效，至乙方完成所有約定的法律服務時終止。

九、???本合同一式二份，雙方各執一份。

甲方：深圳市____有限公司????乙方：廣東融*誠達律師所?。

法定代表人：????????????????代表：

年?????月????日。

裝修合同法律法規

《合同法》規定，承攬合同是承攬人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人給付報酬的合同。承攬包括加工、定作、修理、復制、測試、檢驗等工作。

二、承攬合同的特征。

在承攬合同中，提出工作要求，按約定接受工作成果并給付酬金的一方稱為定作人;完成工作并交付工作成果，按約定獲取報酬的一方稱為承攬人。承攬合同具有以下法律特征：

(1)承攬合同以完成一定的工作并交付工作成果為標的。

(2)承攬人須以自己的設備、技術和勞力完成所承攬的工作。

(3)承攬人工作具有獨立性。

承攬合同當事人的權利義務。

承攬合同屬于雙務合同。就是說，合同當事人一方享有的權利意味著對方要承擔相應的義務。所以，此處僅就雙方的義務進行闡述。

1.承攬人的義務。

(1)按照合同約定完成承攬工作的義務。

(2)材料檢驗的義務。

(3)通知和保密的義務。

(4)接受監督檢查和妥善保管工作成果等的義務。

(5)交付符合質量要求工作成果的義務。

2.定作人的義務。

(1)按照約定提供材料和協助承攬人完成工作的義務。

(2)支付報酬的義務。

(3)依法賠償損失的義務。

(4)驗收工作成果的義務。

四、承攬合同的解除。

承攬合同是以當事人之間的信賴關系為基礎，所以在合同履行過程中，一旦這種信賴關系遭到破壞，法律允許當事人解除合同。

1.承攬人的法定解除權。

定作人不履行協助義務致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在合理期限內履行義務，并可以順延履行期限;定作人逾期不履行的，承攬人可以依法解除合同。

2.定作人的法定解除權。

承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責;未經定作人同意的，定作人可以解除合同。

3.定作人的法定任意解除權。

定作人可以隨時解除承攬合同，造成承攬人損失的，應當賠償損失。

根據《合同法》“總則”的規定，雙方當事人可以協商解除合同。當事人一方解除合同的，只限于兩種情況：一是發生不可抗力致使合同目的無法實現;二是對方當事人嚴重違約。除此之外，當事人擅自解除合同的，應當承擔違約責任。

法律服務合同補充條款

本協議中的所有術語，除非另有說明，否則其定義與雙方于年月日簽訂的《___合同/協議》(下稱“原協議”)中的定義相同。

鑒于：

甲方和乙方于年月日共同簽署了《___合同/協議》，雙方本著互利互惠的原則，經友好協商，就《___合同/協議》中未盡事項特訂立以下補充協議。

其它事項說明。

本協議生效。

本協議生效后，即成為《___合同/協議》不可分割的組成部分，與《___合同/協議》具有同等的法律效力。

除本協議中明確所作修改的條款之外，原協議的其余部分應完全繼續有效。

甲方(公章)：乙方(公章)：

法定人代表法定人代表。

(或授權代表)：(或授權代表)：

開戶銀行：開戶銀行：

銀行帳號：銀行帳號：

通訊地址：通訊地址：

聯系人：聯系人：

聯系電話：聯系電話：

傳真：傳真：

裝修條款合同

承包方(以下簡稱乙方)：__________________。

聯系電話。

第一條工程概況。

一、工程名稱(地址)：__________________。

二、工程裝飾裝修面積：__________________。

三、工程戶型：__________________。

四、施工內容：__________________詳見本合同附件(一)：__________________預算表及有關設計方案、施工圖紙。

六、工期：__________________。

開工日期：_____________年_______月______日

竣工日期：_____________年______月_____日

總工期限：_____________天。

七、合同總款：__________________。

本合同工程造價為(人民幣)。

金額大寫(人民幣)：__________________。

第二條甲方工作。

一、開工三日前要為乙方入場施工創造條件，以不影響施工為原則。

二、無償提供施工期間的水源、電源以及其他約定的必要條件保障。

三、負責辦理房屋物業部門開工手續和應由業主支付的有關費用。

四、遵守物業管理部門的各項規章制度。

五、負責協調現場施工隊與鄰里之間的關系。

第三條乙方工作。

一、施工中嚴格執行施工規范、安全操作規范、防火規范、質量標準，按期、保質、安全完成本合同約定的工程內容。

二、嚴格執行有關施工現場管理規定，不得擾民、污染環境。

(1)負責工程成品，設備和居室留存家居陳設的保護。

(2)保證居室內上、下水管道暢通和衛生間的清潔保證施工現場的整潔，每道工序完工后清掃施工現場。

三、施工過程中，施工人員的安全由乙方負責。

第四條材料供應。

一、按乙方工程預算所約定的供料方式和內容進行提供。

(1)乙方提供材料，甲方驗收合格后方可開始施工。

(2)如一方對對方提供的材料持有異需要進行復檢的，檢測費由其先行墊付材料經檢測卻是不合格的，檢測費用有責任方承擔。

(3)甲方所提供的材料、設備經乙方驗收、確認辦理完交接手續后,在施工使用中的保管和質量控制均有乙方負責。

第五條工程變更。

在施工期間對合同約定的工程內容如需變更，雙方應協商一致。有合同雙方共同簽訂書面變更協議，同時調整相關工程費及工期。工程變更單，作為竣工結算和順延工期的根據。

第六條、工作驗收和保養。

(1)隱蔽工程驗收：__________________。

(2)竣工驗收。

二、如甲方未能按約定日期參加驗收，由乙方組織人員進行驗收，甲方應予承認。

三、工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到通知三日內組織驗收。驗收合格后，雙方辦理移交手續，結清尾款。

四、保修期自工程竣工甲方驗收日期起為一年。

五、乙方包工包料(不包括甲方自行購買之部分材料)工程，保修期內因質量原因所產生的材料費、人工費均由乙方承擔。

六、保修期內非裝飾的外力因素所產生的結果，不再保修范圍。維修的材料和人工費均由甲方負責。

第七條工程款支付方式。

一、合同簽字生效后，甲方按工程進度支付工程款。

第八條特別約定。

一、甲乙雙方之間一切約定需簽訂書面協議。

二、甲乙雙方均有責任核實工程項目及工程量。乙方為甲方施工的項目以預算書上文字寫明的項目為準，工程量按施工中實際發生地為準，竣工后進行結算。

三、施工圖或效果圖等一切相關圖紙或文檔中所標注的用材若與預算和主材料清單中所列明的用材有差異，以預算和主材料清單為準。

四、施工期間，甲方將外屋門鑰匙1把，交給乙方施工隊負責人負責保管。工程竣工驗收后，乙方負責將鑰匙還與甲方。

第十四條其他約定事項由雙方共同協商并填寫補充協議。

(簽章)(簽章)。

裝修合同的七大霸王條款

根據《住宅室內裝飾裝修管理辦法》規定，在正常使用條件下，住宅室內裝修裝飾工程的最低保修時間為兩年，有防水要求的廚房、衛生間和外墻面的防滲漏為五年。

2、偷換責任概念免除保修責任。

例如“甲方在驗收合格后的十日內未結清工程款，將失去免費保修的資格”。而《合同法》規定，發包方未按期結算工程款，承包方可通過其他多種途徑來尋求救濟，承包方不能借此免除其所應承擔的主要責任。

3、加額外條款蒙騙消費者。

例如，“合同實施過程中，甲方如對合同中已確定的工程項目提出減項，須向乙方支付該項目預算款的10%作為減項費……”而據《合同法》規定，這屬于強加給發包方的責任，違背了權利義務相一致原則。

4、將納稅義務轉嫁給消費者。

例如，“本合同中所標明的合同價格未含稅金，如客戶需要開發票另加稅額”。根據《消費者權益保護法》《稅收征收管理法》規定，制定上述合同條款的承包方有故意逃避國家稅收的嫌疑。

5、承包方權利過大消費者利益受損。

例如，“甲乙雙方協議簽訂后，自乙方開工之日至甲方尾款交納之日，乙方擁有甲方房屋的使用權”。根據《合同法》及其相關的規定，承包方在施工過程中享有的權利僅限于與施工有關的各項權利，而不能將上述權利隨意擴大于整個房屋的使用權。

6、工期規定暗藏貓膩。

例如，“工期自開工之日起60個工作日竣工?！备鶕督ㄖb飾工程施工合同（示范文本）》的解釋：“工期應為協議條款約定的按日歷總天數（包括一切法定節假日在內）計算的工期天數”。

7、工期預付款套牢消費者。

例如，“支付次數，第一次，開工前三日，支付60%;第二次，工程進度過半，支付35%及工程變更款”。這一做法沒按《合同法》規定辦，工程進度過半沒有確切的定義，若出現了質量問題，產生爭議，消費者也處于被動地位。

8、驗收標準不一消費者很茫然。

例如，“工程質量標準：按照設計圖紙和施工說明及有關規定進行驗收”。專家認為，這實際上指由業主自己組織驗收。實際上，目前已經有裝修行業驗收的國家標準（gb）、行業標準，建議簽訂合同前消費者應當熟悉驗收標準，將具體的驗收標準文件名稱寫入合同中。

9、室內環境質量不寫入合同有隱患。

90%合同沒有對室內環境質量（如空氣等）確定具體標準。根據《住宅室內裝飾裝修管理辦法》規定：裝修人委托企業對住宅室內進行裝飾裝修的，裝飾裝修工程竣工后，空氣質量應當符合國家有關標準。裝修人可以委托有資格的檢測單位對空氣質量進行檢測。

裝修合同附加條款

現在，讓我們試著寫一篇裝修合同。大多數購房者并不具備裝修方面的專業知識，因此每個有裝修經歷的業主都知道裝修工程是一件繁瑣、費時勞神的事情。下面是小編為大家收集有關于裝修合同附加條款，希望你喜歡。

委托方(甲方)：__________________________。

承接方(乙方)：__________________________。

甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行，根據國家有關法律規定，特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同)，以便共同遵守。

第一條：工程概況。

1.工程地址：________________________________;。

2.居室規格：________________________________;。

總計：施工面積____________平方米。

3.施工內容：詳見本合同附件(一)《家庭裝潢施工內容單》和施工圖。

4.工程開工日期：______年______月______日

5工程竣工日期：______年______月______日

工程總天數：________天。

第二條：工程價款。

工程價款(金額大寫)___________________元，詳見本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預算表》。

第三條：質量要求。

1.工程使用主要材料的品種、規格、名稱，經雙方認可。詳見本合同附件(三)《家庭裝潢工程材料決算清單》。

2.工程驗收標準，雙方同意參照浙江省地方標準《住宅裝飾裝修驗收標準》規定。

3.施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同。

第四條：付款方式。

1.合同一經簽訂，甲方即應付100%工程材料款和施工工費的50%;當工期進度過半(年月日)，甲方即第二次付施工工費的40%。剩余10%尾款待甲方對工程竣工驗收后結算。(注：施工工費包括人工費)。

甲方付清工程價款，乙方開具統一發票，向甲方辦理移交及發放裝潢工程保修卡，

甲方在應付款日期不付款是違約行為，乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價款時，不得交付使用。

2.工程施工中如有項目增減或需要變動，雙方應簽訂補充合同，并由乙方負責開具施工變更令，通知施工工地負責人。增減項目的價款，當場結清。

3.甲方未按本合同規定期限預付工程價款的，每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。

4.甲方在居室裝潢中，如向銀行按揭，須將按揭的憑證及相關文件(復印件)交給乙方。

第五條：違約責任。

合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。

第六條：合同的變更和終止。

1.合同經雙方簽字生效后，雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容，應經雙方協商一致后重新簽訂補充協議。如需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式提出，應按合同總價款的10%交付違約金，并辦理終止合同手續。

2.施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議后，可視為本合同解除。

第七條：合同生效。

1.本合同由雙方蓋章，簽字后生效。

2.本合同一式份，甲乙雙方及見證部門各執壹份。

委托方(甲方)：__________________________。

承接方(乙方)：__________________________。

甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行，根據國家有關法律規定，特簽訂本合同，以便共同遵守。

第一條：工程概況。

1.工程地址：__________________________;。

2.居室規格：房型類型為磚混框架3層，總計施工面積____________平方米。

3.施工內容：內墻磚、地板磚、木地板鋪設，內墻白灰掛灰，門窗燈飾安裝，衛生間潔具安裝，廚房、衣柜安裝。詳見施工圖。

4.委托方式：____________________________;。

5.工程開工日期：________________________;

6.工程竣工日期：________________________;

工程總天數：___________________________。

第二條：工程價款。

工程價款(金額大寫)__________元，詳見本合同附件《家庭裝潢工程材料預算表》。

1、材料款____________元;。

2、工時費____________元;。

3、施工清運費____________元;。

4、搬卸費____________元。

第三條：質量要求。

1.工程使用主要材料的品種、規格、名稱，經雙方認可。

2.工程驗收標準，雙方同意參照國家的相關規定執行。

3.施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同。

4.凡由甲方自行采購的材料、設備，產品質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。

5.甲方如自聘工程監理，須在工程開工前通知乙方，以便于工作銜接。

第四條：材料供應。

1.乙方須嚴格按照國家有關價格條例規定，對本合同中所用材料一律實行明碼標價。甲方所提供的材料均應用于本合同規定的裝潢工程，非經甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。

2.乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。

3.甲方負責采購供應的材料、設備，應該是符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場。如延期到達，施工期順延，并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的______%作為管理費支付給乙方。材料經乙方驗收后，由乙方負責保管，由于保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。

第五條：付款方式。

1.合同一經簽訂，甲方即應付______%工程材料款和施工工費的______%;當工期進度過半(____________年_________月________日)，甲方即第二次付施工工費的______%.剩余______%尾款待甲方對工程竣工驗收后結算。

2.工程施工中如有項目增減或需要變動，雙方應簽訂補充合同，并由乙方負責開具施工變更令，通知施工工地負責人。增減項目的價款，當場結清。

3.甲方未按本合同規定期限預付工程價款的，每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。

4.甲方在居室裝潢中，如向銀行按揭，須將按揭的憑證及相關文件(復印件)交給乙方。

第六條：工程工期。

1.如果因乙方原因而延遲完工，每日按工費的______%作為違約金罰款支付給甲方，直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工，每延遲一日，以裝潢工程價款中人工費的______%作為誤工費支付給乙方____________元。

2.由甲方自行挑選的材料、設備，因質量不合格而影響工程質量和工期，其返工費由甲方承擔，由于乙方施工原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

3.在施工中，因工程質量問題、雙方意見不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應主動要求有關部門調解或仲裁部門協調、處理，盡快解決糾紛，以繼續施工。

4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工內容而延誤工期的，均需簽證，甲方須承擔全部施工費用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承擔責任，工期不變。

5.施工中，甲方未經乙方同意，私自通知施工人員擅自更改施工內容所引起的質量問題和延誤工期，甲方自負責任。

第七條：工程驗收。

工程質量驗收，除隱蔽工程需分段驗收外，待工程全部結束后，乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理工程結算和移交手續。

第八條：其他事項。

1.甲方責任。

必須提供經物業管理部門認可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖，或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖，并向乙方進行現場交底。

2.乙方責任。

負責施工現場的安全，嚴防火災、佩證上崗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發生而影響他人。萬一發生，必需盡快負責修復或賠償。

第九條：違約責任。

合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額的______%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。

第十條：爭議解決。

本合同履行期間，雙方如發生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應協商解決。當事人不愿通過協商解決，或協商解決不成時，可以按照本合同約定向人民法院提起訴訟。

第十一條：合同的變更和終止。

合同經雙方簽字生效后，雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容，應經雙方協商一致后重新簽訂補充協議。如需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式提出，應按合同總價款的______%交付違約金，并辦理終止合同手續。

第十二條：合同生效。

1.本合同經雙方蓋章，簽字后生效。一式二份，甲乙雙方各執一份。

甲方(發包方)：_________________________。

乙方(承包方)：_________________________。

第一條工程概況。

1.1工程地點：_________________________________________________。

1.2住房結構：_________________________________，施工面積_________平方米。

1.3工程造價：家庭居室裝飾裝修工程的價格，根據市場競爭、優質優價的原則，約定如下：總價款：_________元，大寫(人民幣)：_________________。其中：材料費：_________，人工費：_________，管理費：_________，設計費：_________，垃圾清運費：_________，稅金：_________，其他費用：_________。(詳見附表三：家庭居室裝飾裝修工程報價單)。經雙方認可，變更施工內容，變更部分的工程款按實另計。

1.4工程承包方式：雙方商定采取下列第_________種方式。

(1)乙方包工、包全部材料。(見附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細表)。

(3)乙方包工、甲方包全部材料(見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細表)。

第二條施工圖紙。

雙方商定施工圖紙采取下列第_________種方式提供：

3施工圖紙雙方簽字后生效。

第三條甲方權利義務。

1開工前提供施工期間的水源、電源，并說明使用注意事項;。

2參與對工程質量、施工進度的監督及對材料進場、工程竣工的驗收;。

5因進行家庭居室裝飾裝修而造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等，如屬乙方的責任，由甲方找被乙方負責修復和賠償。

第四條乙方權利義務。

1施工中嚴格執行國家《住宅裝飾裝修工程施工規范》，保證工程質量，按期完成工程;。

3保護好原居室室內的家具和陳設，保證居室內上、下管道的暢通;。

7乙方采用的裝飾材料不得以次充好、弄虛作假。

8乙方施工應符合有關規范要求，不得偷工減料、粗制濫造;。

9乙方不得野蠻施工，危及建筑物自身的安全;。

第五條材料的提供。

4除合同注明外，五金(門鎖、拉手、水龍頭等)、石材、瓷磚、設備、潔具、燈具等，均由甲方購買并按時運到現場。

第六條工期延誤。

2甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延;。

3因乙方供材或施工等原因不能按期完工的，工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。

第七條質量標準。

(1)乙方必須按照設計文件和國家現行的技術標準、規范進行施工。

(2)乙方所承包的工程，必須全部達到國家現行的工程質量驗收標準驗收。

(3)凡因乙方原因造成的施工質量不合格的工程，乙方應在甲方規定的時間內無償返工，達到工程質量驗收標準。返工后仍達不到的，由乙方承擔違約責任。由于甲方原因達不到工程質量標準的，由甲方承擔返工責任及經濟支出。

第八條工程驗收和保修。

1雙方約定在施工過程中分下列三個階段對工程質量進行驗收：

(1)水、電管線，防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗收;。

(2)油漆、面層涂料施工前驗收;。

2保修。

(1)工程竣工驗收合格并結清工程余款后，乙方向甲方辦理移交手續(見附件九：工程結算單)，并填寫工程保修單(保修期為貳年)(見附件十：工程保修單)。

(2)在正常使用條件下，住宅室內裝飾裝修工程的最低保修期限為二年，有防水要求的廚房、衛生間和外墻面的防滲漏為五年。保修期自住宅室內裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。

第九條工程款支付方式。

1竣工驗收后_________日內，甲方支付相當于總價款_________%的工程款。

甲方支付工程款，乙方的業務員或施工人員收取的，視為乙方收取。

2因變更施工內容導致總價款增減的，甲方在竣工驗收合格之日支付或收取增、減部分的款項。

3雙方款項往來，均應出具收據。施工結束，甲方全額付清應付款項后，乙方應當出具合法發票。

第十條違約責任。

11.1合同簽訂后，合同任何一方提出解除合同或無論因何原因違約造成合同無法履行的，應及時通知另一方，經雙方協商同意后，可辦理終止或延期履行合同手續，違約方應向守約方支付工程造價_________%的違約金;若因此造成損失的，違約方應予以賠償。

11.4由于乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，乙方負責修理，所需修理費用由乙方承擔，工期不予順延。

11.5由于甲方或乙方原因致使工期延誤，每延誤一日由責任方向對方支付工程總造價的2‰作為違約金。

第十一條附則。

12.1本合同簽訂后工程不得轉包。

12.2甲、乙雙方直接簽訂合同的，本合同一式兩份，雙方簽字(蓋章)后生效，甲、乙雙方各持一份。

12.4合同履行完后自動終止。

12.5本合同實行當事人自愿鑒證，以保護合同當事人的合法權益。

12.6合同附件為本合同的組成部份，與本合同具有同等法律效力。

甲方(委托方)：________________________。

乙方(施工方)：________________________。

為規范裝飾裝修施工，保護雙方的合法權益，根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國消費者權益保護-法》》以及其他有關法律、法規規定的原則，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協議，共同遵守。

一、工程概況。

1.裝飾施工地點：_____________________________________________。

2.建筑__________結構，建筑面積___________平方米。

3.裝飾施工內容：詳見施工圖，工程預算書。

4.承包方式：(包工包料，包清工，部分承包)。

5.本工程由__________設計。

6.工期：工程期限_____________天，從____________年_________月________日開工至____________年_________月________日竣工。

如遇審批有關事項，按委托人到相關職能部門辦妥備案手續之日起計算。

二、工程價款及結算方式。

1.總價款：(大寫)________________元(其中：設計費____元，管理費(____%)元，稅金(____%)元。)經雙方認可變更施工內容的，變更部分的工程款按實另計。

2.合同簽訂后____天內開工前，甲方支付總價款的____%，計_______元。泥工進場前或____年____月____日前，甲方支付總價款的____%，計_______元;木工進場前或____年_____月_____日前，甲方支付總價款的____%，計_______元;油漆工進場前或_____年____月____日前，甲方支付總價款的____%，計_______元：其余款項為本工程尾款。第三次付款時，甲乙雙方應對已變更項目的工程和工程量進行核實和計算。并按合同比例進行支付和收款。尾款甲方應在本工程竣工驗收合格后一周內一次付清。

三、施工準備及雙方的義務。

(一)甲方工作。

1.甲方開工前，應向物業管理單位或產權單位登記備案：確需改變房屋結構和使用性質的，應當請具備相應資質的單位出具鑒定和加固方案，經房產管理部門核準后，領取住宅裝修許可單。

2.甲方應在開工前______天，向乙方進行現場交底。騰空房屋，消除影響施工的障礙物，對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。向乙方提供施工需要的水、電，并說明使用注意事項。

3.做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關系等行為的協調工作。

4.指派________為甲方代表，負責合同履行，對工程質量、進度進行監理、驗收、變更、登記手續和其他事項。

(二)乙方工作。

1.對甲方進行施工圖紙或做法說明的現場交底，擬定方案和進度計劃，交甲方審定。

2.指派為________乙方代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。

3.未經甲方同意和所在地房產管理部門批準，不得隨意改變房屋結構和使用性質。

4.與所在地物業管理單位《住宅室內裝飾裝修管理服務協議》。

5.嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境。

四、材料的供應。

1.甲方提供的材料：詳見附件二《甲方提供的材料、設備清單》。

本工程甲方負責采購供應的材料、設備，應為符合設計要求的合格產品，必須符合國家標準，有質量環保檢驗合格證明和有中文標識的產品名稱、規格、型號、生產廠廠名、廠址等，不得用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設備。并應按時供應到現場，乙方應辦理驗收手續。如甲方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異或無法提供有關證明的，乙方應及時向甲方書面提出，甲方仍表示使用的，經書面認可，可繼續使用，由此造成工程損失的，責任由甲方承擔。

2.乙方提供的材料：詳見附件三《乙方提供的材料清單》。

乙方提供的材料，必須符合國家標準，有質量環保檢驗合格證明和有中文標識的產品名稱、規格、型號、生產廠廠名、廠址等，不得用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設備，并應得到甲方認可，用于本合同規定的住宅裝飾，非經甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規定的，應按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。如乙方提供的材料系偽劣商品的，應按提供材料價款的雙倍補償經甲方。

乙方提供的材料、設備，如不符合質量環保要求或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。

五、安全生產。

甲方提供的施工圖紙或做說明及施工現場地應符合防火。防事故的要求，主要包括電氣、通訊線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞。滲漏水、停電、物品損壞等事故的發生。裝運修過程中形成的各種固體、可燃液體等廢物，應當按規定的位置、方式和時間堆放和清運。如上述情況發生，屬甲方責任的，甲方負責賠償：屬乙方負責修復和賠償。

乙方在施工期間應加強安全生產，文明施工。凡發生工傷及死亡事故均由乙方自行負責。

六、施工內容和工期變更。

在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯系，在簽訂《工程項目變更單》后(詳見附件四)，方能進行該項目的施工，由此造成費用增減或工期改變的，由甲乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切后果，甲方自負，給乙方造成損失的，甲方應予賠償。

七、工程質量及竣工驗收辦法。

1.本工程以施工圖紙、做法說明、設計變更和《________________市住宅裝飾裝修工程施工質量行業規范》為質量評定驗收標準。

2.裝飾裝修工程竣工后，工程質量和環保要求應當符合國家有關標準。

3.由于甲方原因造成的工程質量問題，其返工費用由甲方承擔，工期順延。

4.由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

5.甲方對工程存在的問題應及時向乙方工程負責人反映投訴，以免造成更大返工或損失。

6.乙方應及時通知甲方辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(見附件五《工程質量驗收單》)，甲方不能按預約規定時間日期參加驗收，由乙方組織人員驗收，甲方應予書面承認。

工期竣工后，乙方應及時通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知七日內進行驗收。

八、違約責任。

1.本合同簽訂生效后，甲方雙方應履行合同規定的各項條款(包括經雙方確認的合同附件、預算及圖紙等)，不得擅自變更或解除，否則違約方將付給對方工程預算總造價的10%的違約金，并承擔因此造成的其他經濟損失。

2.甲方未辦任何手續，要求乙方改變房屋結構和使用性質，由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并承擔損失。

3.未經甲方同意，乙方擅自改變房屋結構和使用性質，由此發生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責并承擔損失。

九、工程保修。

1.凡包工包料的“雙包”工程，從竣工驗收合格之日計算，保修期為二年。有防水要求的廚房、衛生間和外墻面的防滲漏為五年。保修期自住宅室內裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。

2.由于乙方原因造成質量問題，乙方無條件地進行維修。

3.由于甲方使用不當造成損壞，或不能正常使用，不屬保修范圍。

4.本保修單須甲、乙雙方簽字蓋章后有效。

十、住宅室內裝飾裝修工程發生糾紛的，可以通過協商或者調解解決，不愿協商、調解或者協商、調解不成的，由法定質栓機構進行檢驗，費用由責任方承擔。

十一、本合同一式____份，具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。

甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方房屋進行地磚、墻磚鋪設，訂立本協議，以共同恪守。

一、工程地點：________________________________________。

二、形式結構：________________________________________。

三、工程項目：

1、四個房間(兩臥室、兩客廳)地面鋪設________瓷磚，打地角線，要求平整;一個廚房，一個衛生間墻面________鋪瓷到頂，留出吊頂空間，邊角打磨，地面鋪________瓷磚，要求平整;兩個陽臺地面鋪設________瓷磚，要求平整。

2、未盡細節的之處，由甲方提出方案，商量確定。

四、承包方式：甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料(乙方需提前通知甲方)，和施工期間的午餐供應，乙方負責施工。

五、質量標準：施工質量要符合安全要求，裝修質量不得低于同一施工類型的裝修標準，雙方認可。工程竣工驗收合格后，______個月內因乙方施工出現質量問題，乙方負責無償返工維修。

六、工程造價：材料由甲方提供，甲方支付乙方裝修人工費________元人民幣。

八、合同生效：本協議一式兩份，甲乙方各執一份，具有相同效應。本協議自雙方簽字之日起生效。

年公司裝修合同條款

甲方(房主)：

乙方(施工方)：

按照《中華人民共和國經濟合同法》和《河南省建筑市場管理條例》的規定，結合家庭裝飾工程交易規則及本工程具體情況，雙方達成如下協議：

一、合同主要內容：

1、甲方將自己位于區(縣)小區(街道)樓門號室廳住宅的室內裝飾工程以形式交給乙方承做。

2、工程總造價(大寫)：其中設計費(大寫)：

3、工期天，自年月日起至年月日止。

4、工程款付款方式列下表：

5、工程保修期：一年。

6、甲方代表：

7、乙方代表：

8、工程內容詳見施工圖紙及報價單，并以報價單為準(附表一)。

9、甲方提供主要材料及設備情況詳見材料設備表(附表二)。

10、工藝做法詳見工藝質量說明(附表三)。

11、本合同簽訂生效后，甲、乙雙方應嚴格履行合同所規定的各項條款，不得擅自變更或解除合同、否則違約方將付給對方工程預算總造價10%的違約金，并承擔因此造成的其它經濟損失。

二、合同細節說明：

1、甲方工作。

(1)開工前，向乙方提供經確認的施工圖紙或作法說明1份，并向乙方進行現場交底。全部騰或部分騰出房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰出的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施，并與乙方簽定協議。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設備并說明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續。

(2)甲方代表對工程質量、進度進行監督檢查，辦理驗收、變更、登記手續。甲方其他家庭成員對工程及乙方的意見均需通過甲方代表與乙方接觸。

(3)負責協調鄰里關系，保證乙方施工時間。

2、乙方工作：

(1)組織施工圖交底，擬定施工方案和進度計劃，必要時與甲方審定并簽字認可。

(2)嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結算。

(3)遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定，妥善保護好施工現場周圍建筑物、設備管線、古樹名木不受損壞。做好施工現場保護工作，處理好由于施工帶來的擾民問題及周圍單位(住戶)的關系。

(4)施工中未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。

(5)工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。

3、工期：

(1)甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應征得乙方同意，支付乙方趕工費并簽訂工期變更協議。

(2)因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延，對乙方造成誤工的，應付誤工費。

(3)因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。

(4)因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響，導致停工4小時以上(一周內累計計算)，工期相應順延。因此造成乙方的誤工損失費用雙方協商解決。

4、工程質量及驗收。

(2)甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應予以承認。若甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，甲方應承擔復驗費用，由此造成停工、工期順延;若復驗不合格，其復驗及返工費用同乙方承擔，但工期也予順延。

(3)由于甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。

5、變更。

如在工程施工過程中甲方提出設計修改意見及增減工程項目時，須提前與乙方代表聯系，在簽定變更單后方能進行該項目施工。凡私自與工人商定更改施工內容所引起的一切后果，甲方自負，給乙方造成損失的，甲方還應賠償。

6、結算。

工程竣工驗收后，乙方提出工程結算并將有關資料送交甲方。甲方自接到上述資料3天內審查完畢，到期未提出異議，視為同意。并在3天內，結清尾數。

7、材料供應。

(1)本工程甲方負責采購供應的材料、設備必須有材料設備表，應為符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場。由甲方供應的材料、設備發生了質量問題或規格差異，對工程造成損失，責任由甲方承擔。

(2)凡由乙方采購的主要材料、設備必須在材料設備表中注明品牌、規格或質量標準并經甲方簽字認可，如與材料設備表不符，應禁止使用。若已使用，對工程造成的損失由乙方負責。

8、安全生產和防火。

(1)甲方或乙方提供的施工圖紙或作法說明，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規范。

(2)乙方在施工期內應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規程》、《建筑安裝工人安全操作規范》。

(3)由于甲方提供的圖紙或作法說明，違反有關安全操作規程、消防條例和防火設計規范，導致發生安全或火災事故，甲方應承擔由此產生的一切經濟損失。

(4)由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程、消防條例，導致發生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。

9、獎勵和違約責任。

(1)由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方停工、誤工所造成的損失，每停工或誤工一天，甲方支付乙方工程總價款的1‰;甲方不按合同的約定撥付款，每拖延一天，按工程總價款的1‰支付滯納金。

(2)由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方付款額1‰的違約金。甲方要求提前竣工，除支付趕工費用外，每提前一天，甲方支付乙方工程總價款的1‰，作為獎勵。

(3)甲方未辦理任何手續，擅自同意拆改原有建筑物結構或設備管線，由此發生損失或事故(包括罰款)，由乙方負責并承擔損失。

(4)未經甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物結構或設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責并承擔損失。

(5)未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自動用，造成損失由甲方負責。

(6)因一方原因，合同無法繼續履行時，應通知對方，辦理合同終止協議，并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。

10、爭議或糾紛處理。

(1)本合同在履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協商解決或有關部門進行調解。

(2)當事人不愿通過協商、調解解決或者協商、調解不成時，可向人民法院起訴。

11、其它約定。

12、附則。

(1)本合同一式兩份，甲、乙方各執一份。

(2)本合同履行完成后自動終止。簽字(章)生效。

甲方：乙方：

年公司裝修合同條款

住址：_________通訊地址：_________。

乙方(承包方)：_________。

通訊地址：_________郵政編碼：_________。

第一條工程概況。

1.1工程地點：_________市_________區(縣)_________路_________號_________樓_________室。

1.2住房結構：_________房型_________房_________廳_________套，施工面積_________平方米。

1.3工程造價：家庭居室裝飾裝修工程的價格，根據市場競爭、優質優價的原則，約定如下：總價款：_________元，大寫(人民幣)：_________。其中：材料費：_________，人工費：_________，管理費：_________，設計費：_________，垃圾清運費：_________，稅金：_________，其他費用：_________。(詳見附表三：家庭居室裝飾裝修工程報價單)。經雙方認可，變更施工內容，變更部分的工程款按實另計。

1.4工程承包方式：雙方商定采取下列第_________種方式。

(1)乙方包工、包全部材料。(見附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細表)。

(3)乙方包工、甲方包全部材料(見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細表)。

第二條施工圖紙。

雙方商定施工圖紙采取下列第_________種方式提供：

3、施工圖紙雙方簽字后生效。

第三條甲方權利義務。

1、開工前提供施工期間的水源、電源，并說明使用注意事項;。

2、參與對工程質量、施工進度的監督及對材料進場、工程竣工的驗收;。

5、因進行家庭居室裝飾裝修而造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等，如屬乙方的責任，由甲方找被乙方負責修復和賠償。

第四條乙方權利義務。

3、保護好原居室室內的家具和陳設，保證居室內上、下管道的暢通;。

7、乙方采用的裝飾材料不得以次充好、弄虛作假。

8、乙方施工應符合有關規范要求，不得偷工減料、粗制濫造;。

9、乙方不得野蠻施工，危及建筑物自身的安全;。

第五條材料的提供。

4、除合同注明外，五金(門鎖、拉手、水龍頭等)、石材、瓷磚、設備、潔具、燈具等，均由甲方購買并按時運到現場。

第六條工期延誤。

2、甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延;。

3、因乙方供材或施工等原因不能按期完工的，工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。

第七條質量標準。

(1)乙方必須按照設計文件和國家現行的技術標準、規范進行施工。

(2)乙方所承包的工程，必須全部達到國家現行的工程質量驗收標準驗收。

(3)凡因乙方原因造成的施工質量不合格的工程，乙方應在甲方規定的時間內無償返工，達到工程質量驗收標準。返工后仍達不到的，由乙方承擔違約責任。由于甲方原因達不到工程質量標準的，由甲方承擔返工責任及經濟支出。

第八條工程驗收和保修。

1、雙方約定在施工過程中分下列三個階段對工程質量進行驗收：

(1)水、電管線，防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗收;。

(2)油漆、面層涂料施工前驗收;。

2、保修。

(1)工程竣工驗收合格并結清工程余款后，乙方向甲方辦理移交手續(見附件九：工程結算單)，并填寫工程保修單(保修期為貳年)(見附件十：工程保修單)。

(2)在正常使用條件下，住宅室內裝飾裝修工程的最低保修期限為二年，有防水要求的廚房、衛生間和外墻面的防滲漏為五年。保修期自住宅室內裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。

第九條工程款支付方式。

1、竣工驗收后_________日內，甲方支付相當于總價款_________%的工程款。

甲方支付工程款，乙方的業務員或施工人員收取的，視為乙方收取。

2、因變更施工內容導致總價款增減的，甲方在竣工驗收合格之日支付或收取增、減部分的款項。

3、雙方款項往來，均應出具收據。施工結束，甲方全額付清應付款項后，乙方應當出具合法發票。

第十條違約責任。

11.1合同簽訂后，合同任何一方提出解除合同或無論因何原因違約造成合同無法履行的，應及時通知另一方，經雙方協商同意后，可辦理終止或延期履行合同手續，違約方應向守約方支付工程造價_________%的違約金;若因此造成損失的，違約方應予以賠償。

11.4由于乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，乙方負責修理，所需修理費用由乙方承擔，工期不予順延。

11.5由于甲方或乙方原因致使工期延誤，每延誤一日由責任方向對方支付工程總造價的2‰作為違約金。

第十一條附則。

12.1本合同簽訂后工程不得轉包。

12.2甲、乙雙方直接簽訂合同的，本合同一式兩份，雙方簽字(蓋章)后生效，甲、乙雙方各持一份。

12.4合同履行完后自動終止。

12.5本合同實行當事人自愿鑒證，以保護合同當事人的合法權益。

12.6合同附件為本合同的組成部份，與本合同具有同等法律效力。

甲方(簽字)：_________乙方(蓋章)：_________。

簽訂地點：_________簽訂地點：_________。

家庭裝飾裝修市場合同認證意見(商場合同認證章)：_________。

委托代理人(簽字)：_________。

聯系電話：_________。

簽訂地點：_________。

_________年____月____日。

年公司裝修合同條款

聯系電話：__________手機號：_______。

乙方：___________。

單位名稱：___________。

地址：___________服務電話：___________。

設計負責人：________聯系電話：____________手機：

根據《中華人民共和國民法典》，以及裝飾行業的有關規定，經雙方協商，簽訂本合同，并共同履行。

第一條工程項目。

甲方委托乙方承擔以下家裝設計任務：

工程地址：__________。

第二條設計收費及支付方法。

(一)本工程設計收費按照國家和現行市場收費標準執行。

元，金額大寫元。

(二)付款方式。

甲乙雙方采用以下付款方式。

1、量房前付預付款1000元(其中200元上門測量費和800元方案費);。

2、方案通過后，出全套施工圖，客戶付清余款并可帶走全套圖紙;。

3、出電腦效果圖，價格：800元/張(a4);。

第三條設計內容及完成日期的約定

(一)乙方提供的設計圖中應有詳細的設計說明。

(二)平立面圖。

1、原房型圖。

2、墻體改造圖。

3、平面家具布置圖。

4、地面圖。

5、天花圖。

6、現場制作的家具立面圖(根據實際情況出或者不出)。

7、門立面圖(根據實際情況出或者不出)。

6、廚房、衛生間局部立面圖(定做的廚房除外)。

7、電視背景墻立面圖。

8、其它現場需施工墻面的立面圖。

(三)剖面圖。

1、應標明材質、用料、顏色等。

2、門窗套剖面圖。

3、玄關剖面圖。

4、天花剖面圖。

5、電視背景墻剖面圖。

6、其它需施工處剖面圖。

(四)水電施工圖。

(五)甲乙雙方約定，從合同生效之日起，7天內完成平面方案圖;。

平面方案甲方通過后，乙方在7天內完成全套施工圖。

第四條雙方責任。

(一)甲方責任。

2、按約定的日期和數量付給乙方預付款和工程設計費;

(二)乙方責任。

2、負責本合同所列工程設計項目開工前的設計交底工作(限一次);。

第五條違約責任。

(四)甲方通過方案，但不認可施工圖，則甲方不退還所有預付款，同時不得帶走施工圖紙。

第六條合同生效、中止與結束。

(一)本合同需經甲方簽字、乙方加蓋單位法人公章(非法人公司需負責人章)后有效，本合同生效日期以甲乙雙方中最后一方簽字(或蓋章)的日期為準。

(二)本合同以乙方向甲方提供本合同中規定的全部家裝設計文件，甲方按本合同規定付清全部設計費之日起，結束本合同關系，本合同另有條款約定的除外。

第七條合同糾紛解決方式。

本合同在執行過程中發生糾紛，雙方協商不成時，采取下列第____種方式解決：

一、向消費者委員會申請調解;。

二、向有管轄權的人民法院起訴;。

三、其它解決方式：_______________。

第八條未盡事宜與附加條款。

(一)本合同未盡事宜由甲乙雙方協商確定，并形成書面協議作為本合同附件執行。

(二)本合同附加條款如下：

1、設計師負責本合同所列工程設計項目開工前的設計交底工作(限一次);。

3、設計師免費參加工程竣工的驗收(工地現場圖紙驗收)(一次);。

4、設計完成后由工程助理提供詳細的工程量清單;。

5、設計師提供陪同挑選家具和軟裝飾的服務(一次);。

一、本合同經甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。

二、本合同簽訂后乙方不得轉包設計工程。

三、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。

四、合同履行完后自動終止。

五、本合同實行當事人自愿鑒證原則，可將合同文本提交所在區的工商行政管理分局進行合同鑒證，以保護合同雙方當事人的合法權益。

甲方：___________乙方：___________。

簽章：___________簽章：___________。

簽約地址：___________簽約地址：___________。

簽約日期：___________簽約日期：___________

年公司裝修合同條款

發包方(以下簡稱甲方)：

委托代理人：

統一社會信用代碼：

住所地址：

聯系電話：

承包方(以下簡稱乙方)：

統一社會信用代碼：

法定代表人：

委托代理人：

注冊地址：

聯系電話：

依照《_____》及其它有關法律、法規的規定，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，為保證工程順利進行，特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同)，以便共同遵守。

第一條?工程概況。

1.1?工程地點：___市____區(縣)____路____號____樓____?室。

1.2?住房結構：___房型___房______廳___套，施工面積____平方米。

1.3?工程承包方式，雙方商定采取下列第_________種承包方式：

(1)乙方包工、包全部材料。

(2)乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料。

(3)乙方包工、甲方包全部材料。

1.4總價款：___元，大寫(人民幣)：____。其中：材料費：___，人工費：__，管理費：___，設計費：___，垃圾清運費：____，稅金：____，其他費用：___。(詳見附表：家庭居室裝飾裝修工程報價單)。經雙方簽字確認，變更施工內容，變更部分的工程款按實另計。

1.6?工程內容及做法(見附表：裝飾裝修工程施工項目確認表、裝飾裝修工程內容和做法一覽表)。

第二條?施工單位資格。

乙方是經過工商行政管理機關核準登記的企業法人，通過最近一次企業年檢，具有經建設行政主管機關審定的從事民用建筑裝飾裝修工程的資質，資質等級符合本次施工的要求。乙方不具備營業資格或相應資質的，甲方有權終止本合同，乙方同意立即返還甲方已支付的費用，并賠償乙方損失。

第三條?材料供應。

3.2?按合同約定由乙方提供的材料、設備(見附表：乙方提供裝飾裝修材料明細表)，乙方應在材料到施工現場前通知甲方，雙方共同驗收，以雙方代表簽字為準。

第四條?工程質量。

4.1本工程執行____(填建筑裝飾工程技術規程)、____(填裝飾裝修驗收標準)和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準）。

4.2?本工程由___方設計施工方案。

4.3?甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。

4.4?由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

4.5?在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯系。在簽訂《工程項目變更單》(詳見附件見)后，方能進行該項目的施工。由此影響竣工日期的，由甲、乙雙方商定并簽字確認。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切后果，由甲方自負，給乙方造成損失的，甲方應予賠償。

4.6?施工過程中雙方對工程質量發生爭議，申請由_______部門對工程質量予以認證，經認證工程質量不符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由乙方負責，經認證工程質量符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由甲方負責。

第五條?工程驗收。

5.3?本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為____年。驗收合格簽字后，填寫工程保修單(見附表：工程保修單)。

第六條?工程款支付方式。

6.1?雙方約定按下列第___種方式支付工程款：

(3)竣工驗收后___日內，甲方支付相當于總價款____%的工程款。

(4)竣工驗收合格___年后或雙方約定的保修期滿，甲方支付相當于總價款____%的工程款。?甲方支付工程款，乙方的業務員或施工人員收取的，視為乙方收取。

6.2?因變更施工內容導致總價款增減的，甲方在竣工驗收合格之日支付或收取增、減部分的款項。

6.3?雙方款項往來，均應出具收據。施工結束，甲方全額付清應付款項后，乙方應當出具合法發票。

6.4?竣工驗收合格后，甲方有權留取相當于工程總價款的____%的保修基金?？⒐を炇蘸细窈骭__年內沒有發生工程質量問題的，甲方應將保修基金全額退還乙方。

第七條?有關安全生產和防火約定。

第八條?工程監理。

8.1?本工程甲方委托監理，應與監理單位簽訂監理合同。并在本合同協議條款內明確監理單位、總監理工程師及其應履行的職責。

8.2?本合同中總監理工程師和甲方代表的職責不能相互交叉。非經甲方同意，總監理工程師及其代表無權解除本合同中乙方的任何義務。合同履行中，發生影響甲、乙雙方權利和義務的事件時，總監理工程師應作出公正的處理。

8.3?為保證施工正常進行，甲乙雙方應尊重總監理工程師的決定。對總監理工程師的決定有異議時，按協議條款的約定處理?？偙O理工程師易人，甲方接到監理單位通知后應同時通知乙方，后任繼續履行賦予前任的權利和義務。

第九條?施工圖紙。

雙方商定施工圖紙采取下列第____種方式提供：

9.1?甲方在開工日期____天之前按協議條款約定的日期和份數，向乙方提供完整的施工圖紙。乙方需要超過協議條款雙方約定的圖紙份數，甲方應代為復制，復制費用由乙方承擔。

9.2?甲方委托乙方設計施工圖紙，圖紙一式___份，甲方、乙方、施工隊各執一份(見附表六：家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙)，設計費_____元由甲方支付(此費用不在工程價款內)。

9.3?使用境外圖紙，不能滿足施工需要時，雙方應在協議條款內約定復制、重新繪制、翻譯、購買標準圖紙等事項。

第十條?乙方駐工地代表。

乙方任命駐工地負責人，按以下要求行使合同約定的權利，履行合同約定的義務：

10.1?乙方的要求、請求和通知，以書面形式由乙方代表簽字后送甲方代表，甲方代表在回執行上簽署姓名及收到時間后生效。

10.2?乙方代表按甲方代表批準的施工組織設計(或施工方案)和依據合同發出的指令、要求組織施工。在情況緊急且無法與甲方代表聯系的情況下，可采取保護人員生命和工程、財產安全的緊急措施，并在采取措施后24小時內向甲方代表送交報告。責任在甲方，由甲方承擔由此發生的追加合同價款，相應順延工期;責任在乙方，由乙方承擔費用。

10.3?乙方代表易人，乙方應于易人前____天通知甲方，后任繼續履行合同文件約定的前任的權利和義務。

第十一條?甲方工作。

11.1?甲方應在開工前____天，向乙方提供經物業管理部門認可的施工圖紙或做法說明___份，并向乙方進行現場交底。全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等應采取保護措施。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件，并說明使用注意事項。

11.2?做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關系等的協調工作。

11.3?如確實需要拆改原建筑結構或設計管線，負責到所在地房管部門或物業管理部門辦理相應審批手續，并承擔有關費用。

11.6?參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場、工程竣工驗收。

第十二條?乙方工作。

12.2?嚴格執行本市有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境;。

12.3?保護好原居室室內的家具和陳設，保證居室內上、下水管道的暢通;。

12.4?保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場。

12.5?參加甲方組織的施工圖紙或做法說明現場交底。

12.6?指派___為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜，對其行為乙方應予認可。如更換人員，乙方應及時書面通知甲方。

12.7?乙方應當提交說明書、保修單、環保說明書和購貨發票復印件，甲方要求與原件核對的，乙方應當同意。發票上應當載明產品名稱、品牌、型號、規格、等級、價格和數量。

第十三條?工程變更。

工程項目或施工方式如需變更，雙方應協商一致，簽訂書面變更協議，同時調整相關工程費用及工期(見附表：裝飾裝修工程變更單)。

第十四條?工期延誤。

14.1?對以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認，工期相應順延：?(1)工程量變化或設計變更;?(2)不可抗力;?(3)甲方同意工期順延的其他情況。

14.2?因甲方未按合同約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延;因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由甲方承擔，工期順延。

14.3?甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延。

14.4?因乙方責任不能按期完工，工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。

第十五條?違約責任。

15.4?由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方___元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的____%支付違約金。

15.6?由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的____%向甲方支付違約金。

15.7?甲方未辦理有關手續，強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并擔責任。

15.8?乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責并承擔責任。

第十六條?合同的變更和解除。

17.1?合同經雙方簽字(在有形市場簽訂的合同須經市場管理部門蓋章見證)生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容，應經協商一致后，重新簽訂補充協議。如要終止合同，提出終止合同一方，要以書面形式提出，應按合同總價款___%支付違約金，并辦理終止合同手續。

17.2?施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議，可視為本合同解除。

第十七條?垃圾清運。

因工程施工而產生的垃圾，由乙方負責運出施工現場，并負責將垃圾運到指定的____地點，甲方負責支付垃圾清運費用(人民幣)___元(此費用不在工程價款內)。

第十八條?聲明及保證。

甲方：

18.1?甲方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。

18.2?甲方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。

18.3?在簽署本合同時，任何法院、_____機構、_____或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

18.4?甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

乙方：

18.1?乙方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。

18.2?乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。

18.3?在簽署本合同時，任何法院、_____機構、_____或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

18.4?乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

第十九條?保密。

第二十條?不可抗力。

本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、_____、政府行為等。?如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，并應在____天內，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協商終止合同或暫時延遲合同的履行。

第二十一條?通知。

21.1?根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用____(書信、傳真、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。

21.2?各方通訊地址如下：

甲方：________________________________________________________________。

乙方：_________________________________________________________________。

21.3?一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起____日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。

第二十二條?爭議的處理。

22.1?本合同受___國法律管轄并按其進行解釋。

22.2?本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第___種方式解決：

(1)提交________委員會_____;?(2)依法向人民法院起訴。

第二十三條?解釋。

本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。

第二十四條?補充與附件。

本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

第二十五條?合同效力。

1.?本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為___年，自___年___月?___日至____年___月__日。

2.本合同正本一式___份，雙方各執___份，具有同等法律效力;合同副本___份，送____留存一份。

3.?合同附件為本合同的組成部分。

合同簽訂地點：________省______市_______區/縣。

（以下無正文）。

甲方(蓋章)：

委托代理人(簽字)：

_______年____月____日。

簽訂地點：

乙方(蓋章)：

法定代表人(簽字)：

______年____月____日。

年公司裝修合同條款

發包方(以下簡稱甲方)：

姓名：

聯系電話。

承包方(以下簡稱乙方)：

姓名：

工程責任人：

聯系電話。

根據《中華人民共和國經濟合同法》及其它有關法律、法規之規定，甲、乙雙方在平等自愿、協商一致的基礎上就裝修工程的有關事宜，達成如下協議：

1工程地點。

2工程承包方式：包工包料。

3工程期限____天。

開工日期_____年_____月______日

竣工日期_____年_____月______日

4雙方商定，本工程的價款為人民幣(大寫)___________元。首付，第二次付元。

5工程竣工后，乙方應通知甲方驗收。甲方應自接到驗收通知后兩天內組織驗收，填寫工程驗收單。在工程款結清后，辦理移交手續。

6本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修一年。雙方應在驗收合格簽字后，即填寫工程保修單。

7工程驗收合格后，乙方應向甲方提出工程結算，并將有關資料送交甲方。甲方接到資料后日內如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工程結算單并簽字。

8凡因本合同雙方當事人中的一方不履行合同或違反國家法律法規及本市有關政策，受到罰款或給對方造成損失的，均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的損失。

9因一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的損失。

10本合同經甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。

11甲、乙雙方直接簽訂合同的，本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份。

甲方：乙方：

聯系電話：聯系電話：

裝修合同附加條款協議

本“意外殘疾附加條款”(以下簡稱“本附加條款”)之效力經附加于主合同后始生效力。

第二條??保險責任。

在本附加條款保險責任有效期內，本公司負下列保險責任：

被保險人以遭受意外傷害事故，并自事故發生之日起180天內造成本附加條款所附“殘疾程度與給付比例表”所列殘疾程度之一者，本公司按該表所列比例乘以保險金額給付“意外殘疾保險金”。

疾合并前次殘疾可領較嚴重項目殘疾保險金者，按較嚴重項目標準給付，但前次已給付的殘疾保險金(投保前已患或因責任免除事項所致“殘疾程度與給付比例表”所列的殘疾視為已給付殘疾保險金)應予以扣除。每保險年度“意外殘疾保險金”給付金額以保險金額為限。

第三條??責任免除。

因下列情形之一，導致被保險人殘疾的，本公司不負給付保險金責任：

一、投保人、受益人對被保險人故意殺害、傷害；

二、被保險人故意犯罪或拒捕、故意自傷；

三、被保險人服用、吸食或注射毒品；

四、被保險人在本附加條款生效或復效之日起2年內自殺；

五、被保險人酒后駕駛、無照駕駛及駕駛無有效行駛證的機動交通工具；

六、被保險人患愛滋病(aids)或感染愛滋病毒(hiv呈陽性)期間；

七、戰爭、軍事行動、暴亂或武裝叛亂；

八、核爆炸、核輻射或核污染。

發生上述情形，被保險人身故的，本附加條款效力終止，本公司扣除手續費后退還未滿期保險費。

第四條??保險期間。

本附加條款保險期間為1年。本公司所承擔的保險責任自本公司同意承保、收取首期保險費并簽發保險單的次日零時開始。

本附加條款的到期日為主合同該保單年度最后一日。本附加條款保險期間屆滿時，投保人將本附加條款的續保保險費及主合同保險費一并交付后，本附加條款繼續有效。

第五條??保險金額和保險費。

本附加條款的保險金額為投保人和本公司約定并于主合向保險單上載明的主合同保險金額。

本附加條款的年交保險費為每萬元保險金額人民幣6元。投保人按照主合同約定方式向本公司支付保險費。分期支付保險費的，投保人支付首期保險費后，應當按約定的交費日期支付其余各期的保險費。

第六條??如實告知。

訂立本附加條款時，本公司應向投保人明確說明本附加條款內容，特別是責任免除條款，并可以就投保人、被保險人的有關情況提出書面詢問，投保人、被保險人應當如實告知。

投保人、被保險人故意不履行如實告知義務的，本公司有權解除本附加條款；對于本附加條款解除前發生的保險事故，本公司不負給付保險金的責任，并不退還保險費。

投保人、被保險人因過失未履行如實告知義務，足以影響保險人決定是否同意承保或者提高保險費率的，本公司有權解除本附加條款；對保險事故的發生有嚴重影響的，對于本附加條款解除前發生的保險事故，本公司不負給付保險金的責任，但扣除手續費后退還保險費。

第七條??受益人的指定及變更。

“意外殘疾保險金”的受益人為被保險人本人，本公司不受理指定或變更。

第八條??“意外殘疾保險金”的申請。

一、由受益人作為申請人填寫保險金給付申請書，并憑下列證明、資料向本公司申請給付保險金：

1.主合同保險單或其他保險憑證；

2.最近一期交費收據；

3.受益人戶籍證明及身份證明；

4.本公司認可的醫院出具的殘疾程度鑒定書；

5.受益人所能提供的與確認保險事故的性質、原因、傷害程度等有關的其他證明和資料。

二、本公司收到申請人的保險金給付申請書及上述有關證明和資料后，對確定屬于保險責任的，在與申請人達成有關給付保險金數額的協議后10日內，履行給付保險金責任。對不屬于保險責任的，向申請人發出拒絕給付保險金通知書。

三、本公司自收到申請人的保險金給付申請書及上述有關證明和資料之日起60日內，對屬于保險責任而給付保險金的數額不能確定的，根據已有證明和資料，按可以確定的最低數額先予以支付，本公司最終確定給付保險金的數額后，給付相應的差額。

四、受益人對本公司請求給付保險金的權利，自其知道或應當知道保險事故發生之日起2年不行使而消滅。

本附加條款效力中止后2年內，投保人申請恢復效力的，應填寫復效申請書，并按本公司規定提供被保險人健康聲明書或本公司指定醫療機構出具的體檢報告書，經本公司審核同意，雙方達成復效協議，自投保人交納保險費的次日零時起，條款效力恢復。

自條款效力中止之日起滿2年雙方未達成協議的，本公司有權解除本附加條款，并在扣除手續費后退還保險費。

一、主合同終止、交費期滿；

二、主合同已變更為減額交清；

三、被保險人年滿70歲時，但當期已交保險費尚有未經過期間時，本附加條款的保障延續至當期已交保險費保險期間屆滿為止。

第十一條??適用主合同條款。

下列各項條款，適用主合同條款：

一、保險事故通知；

二、欠交保險費或未還款項的扣除；

三、首期后分期保險費的交付、寬限期；

四、合同效力中止；

五、年齡確定與錯誤處理；

六、地址變更；

七、爭議處理。

第十二條??釋義。

【本公司】：指中國平安保險股份有限*司。

【被保險人】：指主合同被保險人。

【意外傷害】：指非由疾病引起的、外來的、突然的、被保險人無法預料和不可抗拒的，使被保險人身體受到劇烈傷害的客觀事件。

【愛滋病】：指后天性免疫力缺乏綜合癥；

【愛滋病病毒】：指后天性免疫力缺乏綜合癥病毒。

后天性免疫力缺乏綜合癥的定義應按世界衛生組織制定的定義為準，如在血液樣本中發現后天性免疫力缺乏綜合癥病毒或其抗體，則可認定為感染愛滋病或愛滋病病毒。

【周歲】：以法定身份證明文件中記載的出生日期為準。

【手續費】：指每張保險單平均承擔的本公司營業費用、傭金以及本公司對所承擔的保險責任所收取的費用三項之和。

年公司裝修合同條款

合同編號：

發包人：

營業地址：_____________。

委托代理人：_________。

營業執照號：___________。

電話：_______________。

法定代表人：___________。

電話：_________。

承包人：

委托代理人：___________。

電話：_________。

本工程設計人：_________。

電話：_________。

施工隊負責人：_________。

電話：_________。

依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定，雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就發包人的場所裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下協議：

第一條工程概況。

1。2工程內容及做法(詳見：預算表。施工圖紙)。

1。3工程承包方式：雙方商定采取下列第______種承包方式。

(1)承包人包工、包料。

(3)承包人包工、發包人包料(詳見發包人提供裝飾裝修材料明細表)。

1。4工程期限_____天，開工日期______年____月____日，竣工日期_______年_____月_____日。

1。5合同價款：本合同工程造價為(大寫)：______________元(詳見預算報價單)。

第二條施工圖紙。

雙方商定施工圖紙采取下列第_______種方式提供：

(2)發包人委托承包人設計施工圖紙，圖紙一式二份，發包人、承包人各一份(詳見：裝飾裝修工程設計圖紙)，設計費__________元，由發包人支付(此費用不在工程價款內)。

第三條發包人義務。

3。2提供施工期間的水源、電源；

3。3負責協調施工隊與鄰里之間的關系；

3。6參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場、竣工驗收。

第四條承包人義務。

4。2嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境；

4。3保護好原場所室內的家具和陳設，保證室內上、下水管道的暢通；

4。4保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場。

第五條工程變更。

工程項目及施工方式如需變更，雙方應協商一致，簽定書面變更協議，同時調整相關工程費用及工期(見裝飾裝修工程增減項目單)。

第六條材料的提供。

6。2由承包人提供的材料、設備(詳見承包人提供裝飾裝修材料明細表)，承包人應在材料運到施工現場前通知發包人，并接受發包人檢驗。

第七條工期延誤。

7。1對以下原因造成竣工日期延誤，經發包人確認，工期相應順延；

(1)工程量變化和設計變更；

(2)不可抗力；

(3)發包人同意工期順延的其他情況。

7。2因發包人未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延；因發包人提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由發包人承擔，工期順延。

7。3發包人未按期支付工程款，合同工期相應順延。

7。4因承包人責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延；因承包人原因造成工程質量存在問題的，返工費用由承包人承擔，工期不順延。

第八條工程款支付方式。

8。1雙方約定按以下第種方式支付工程款：

(1)合同生效后，發包人按下表中的約定直接向承包人支付工程款：

支付方式支付時間支付金額。

第一次開工前三日支付元。

第二次工程進度過半支付元。

第三次雙方驗收合格支付元。

8。2工程驗收合格后，承包人應向發包人提出工程結算，并將有關資料送交發包人。發包人接到資料后日內如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工程結算單并簽字，發包人應在簽字時向承包人結算工程尾款。

8。3工程款全部結清后，承包人應向發包人開具正式統一發票。

8。4本工程驗收合格后，保修期為自雙方簽字之日起月。

第九條違約責任。

9。1合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經濟損失。

9。2未辦理驗收手續，發包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由發包人負責。

9。3因一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的經濟損失。

9。4發包人未按期支付第二(三)次工程款的，每延誤一天向對方支付違約金_________元。

9。5由于承包人原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，承包人負責修理，工期不予順延。

9。6由于承包人原因致使工期延誤，每延誤一天向對方支付違約金________元。

第十條合同爭議的解決方式。

本合同在履行過程中發生的爭議，由當事人雙方協商解決；也可由有關部門調解；協商或調解不成的，按下列第______種方式解決：

(一)提交__________________仲裁委員會仲裁；

(二)依法向人民法院提起訴訟。

第十一條附則。

11。1本合同經雙方簽字(蓋章)后生效，合同履行完畢后終止。

11。2本合同簽訂后工程不得轉包。

11。3本合同一式_______份，雙方各執________份，_________部門___________份。

11。4合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。

發包人：____________(簽字)承包人：_______________(簽章)。

法定代理人：_____________法定代理人：_____________。

委托代理人：_____________委托代理人：_____________。

________年_____月_____日_________。

年_____月_____日。