買賣過程中要遵守法律法規，保護消費者權益，維護市場秩序。買賣中的合同糾紛比較常見，以下是一些常見的買賣合同糾紛案例及處理方法。

買賣合同

根據《中華人民共和國民法通則》、《中華人民共和國物權法》、最高人民法院《關于貫徹執行〈中華人民共和國民法通則〉若干問題的意見（試行）》的規定，結合本院審理此類案件的實踐經驗和相關法學理論，就審理相鄰關系糾紛案件提出以下指導意見：

1、所有權人可以直接成為相鄰關系案件的當事人。

2、使用權人是否可以作為原告應區別對待：

（1）使用權人取得使用權前已產生的相鄰妨礙，原則上使用權人不能作為原告起訴，但使用權人能夠證明自己事前不知道的除外。

（2）使用權人取得使用權后產生的相鄰妨礙，使用權人可以作為原告起訴，如果相鄰妨礙是經所有權人同意，使用權人面臨侵權之債和合同之債的競合，使用權人可以選擇訴權。

在使用權人作為原、被告后，所有權人是否是必要的共同訴訟參與人，應區別對待：

（1）在作為相鄰權利人主張權利救濟的訴訟中，應征求所有權人的意見，如果使用權人訴請停止侵害、消除危險、排除妨礙、恢復原狀的，所有權人可以不作為共同訴訟參與人參加訴訟，如果使用權人訴請賠償或補償，應視所有權人的意見決定其是否作為訴訟參與人。

（2）在作為相鄰義務人被訴承擔民事責任的案件，所有權人均應作為必要的共同訴訟人。

3、相鄰一方的不動產利用行為侵害的是小區業主的共同相鄰權益，小區業主可以采用訴訟代表人的方式提起相鄰關系訴訟。

1、證明當事人自然情況的證據：

（1）公民：居民身份證；戶口簿；其他。

（2）個體工商戶：戶主的戶口簿、居民身份證、其他；工商登記證書；營業執照；工商字號。

2、證明法人或其他組織情況的證據：法人登記證書；營業執照；法定代表人姓名及其他組織負責人姓名、職務。

3、證明相鄰關系糾紛原因的證據：

（1）流水：糾紛時間；糾紛地點；糾紛原因；后果。

（2）用水：糾紛時間；糾紛地點；糾紛原因；后果。

（3）排水：糾紛時間；糾紛地點；糾紛原因；后果。

（4）排放污水：糾紛時間；糾紛地點；污水所含物質名稱；影響程度。

（5）危害：因危害引起糾紛的時間；因危害引起糾紛的地點；危害物質名稱；危害影響程度；危害造成的后果。

（6）危險：因危險引起糾紛的時間；因危險引起糾紛的地點；危險性質；危險面積、間距。

（7）采光：影響他方采光的時間；影響他方采光的地點；影響他方采光建筑物名；影響他方采光的高度、面積、間距；影響他方采光的范圍、程度；影響他方采光造成的后果。

（8）音響：音響的種類和引起糾紛的時間；音響引起糾紛的地點；音響的影響程度；音響造成的后果。

（9）震動：震動的種類和引起糾紛的時間；震動引起糾紛的地點；震動影響程度；震動造成的后果。

（10）鄰地、通道、道路、渡口、橋梁、堤壩：因使用鄰地、通道、渡口、橋梁、堤壩引起糾紛的時間；因使用鄰地、通道、渡口、橋梁、堤壩引起糾紛的地點；因使用鄰地、通道、渡口、橋梁、堤壩引起糾紛的原因；因使用鄰地、通道、渡口、橋梁、堤壩影響的范圍程度；因使用鄰地、通道、渡口、橋梁、堤壩造成的后果。

（11）通風、日照、鋪設管線等：糾紛時間；糾紛地點；糾紛原因；后果。

4、請求人民法院判令相鄰義務人承擔相鄰民事責任的一方當事人，一般應當舉證證明。

（1）雙方之間存在不動產相鄰關系。

（2）相鄰義務人實施了妨礙不動產所有權延伸權益的行為。

（3）該擴張行為具備違反民法相鄰關系的法律規定，對相鄰權利人利用不動產造成妨礙或妨害的事實。

（4）相鄰權利人主張的具體民事責任承擔方式符合法律規定。

5、否認承擔相鄰民事責任的一方當事人，應舉證證明根據法律的抗辯事由，即相鄰權利人主張的相鄰侵權請求權未產生、受阻礙或已消滅的事實。

1、相鄰權利人的相鄰權是否有受到損害的事實及損害程度。

2、相鄰權利人的訴訟請求是否合理及要求賠償的數額如何確定。

1、相鄰關系在性質上屬于所有權的范疇的，但不是一種獨立的物權，而是所有權的限制和延伸。

2、審理相鄰關系案件時，應注意與其他權利的區分，主要是地役權、建筑物區分所有權、環境權等。

3、相鄰關系與其他法律關系的調整

（1）違章建筑不構成相鄰妨礙的，相鄰方要求拆除的，不予支持。

（2）一方改變房屋使用性質和房屋結構的行為，如果對相鄰方造成相鄰妨礙，相鄰方可以主張排除妨礙，恢復房屋原狀；但其主張恢復房屋使用性質，不屬于民事相鄰關系的調整范圍。

（3）一方的行為經過行政許可，但對相鄰方構成相鄰妨礙，可告知其先進行行政訴訟，否則不予受理或裁駁。

此類案件的事實應主要把握以下幾點：

1、相鄰義務人存在違法性的加害行為，行為發生的時間、地點、起因、過程、結果。

2、相鄰權利人的相鄰不動產權益受損害的范圍與程度，主要是是否造成損害、損害的范圍與程度、恢復原狀所需費用等。

3、加害行為與損害之間有因果關系。

4、相鄰義務人有無過錯，主要是認定相鄰義務人侵權時是故意、過失還是不可抗力。

1、相鄰關系案件以過錯責任為原則。在特殊情況下可以適用無過錯責任，主要是民法通則貫徹意見第99條第1款、第100條、第103條規定的情況。

2、在認定相鄰義務人的責任時，法官應根據一般人的心理狀態，運用注意義務理論，結合案件具體事實對相鄰義務人是否存在過錯作出判斷。

1、當事人合意的效力問題

當事人雙方就相鄰關系問題達成合意的，只要不是合同法第52條規定的無效情形，依法具有法律效力。如一方反悔，只要另一方沒有新的相鄰妨害行為，應當有容忍的合同義務。

2、二手房買賣的遺留問題

（1）出賣人擅自搭建的建筑物給相鄰方構成了妨礙，相鄰方訴請買房人拆除的，買房人以該搭建物非自己所有抗辯，理由不成立。

（2）買房人為正常使用房屋之需要，欲恢復出賣人改變的房屋原始設計結構，相鄰方以買房人買入房屋時已接受既成事實為由進行抗辯的，如不形成相鄰妨礙的，抗辯理由不成立。

3、訴訟時效問題

相鄰關系案件中的排除妨害請求權和停止侵害請求權不適用時效，而損害賠償請求權則適用訴訟時效。

4、相鄰關系案件的賠償或補償標準

（1）采光妨礙的補償標準，應當綜合所在地經濟水平和生活水平，房屋面積和房價及受影響的程度予以確定。可以用房屋價格（每平方米）×影響面積×影響時間×10-30%的系數，是法人或其他組織的可以提高5-10倍。

（2）一方安裝的設備發出的噪音，超過規定的標準，對相鄰方造成妨礙的，如果其同意進行整改又可以進行整改的，可判令在一定期限內整改，對原告精神損害賠償的請求，不予支持。

（3）一方的行為給相鄰方形成相鄰損害，其賠償標準應以恢復到損害前的情況，所需成本為計算標準。

5、妨礙程度與容忍義務的界定

（1）認定是否構成相鄰妨礙，應從平衡雙方當事人利益的角度出發，如果一方使用不動產的行為有利于其生活質量，而對相鄰方影響輕微，相鄰方應本著團結互助的精神予以容忍。

（2）為彌補房屋設計建筑缺陷，并注意貫徹最小影響原則的排氣孔設置，應屬相鄰方容忍義務的范疇。

（3）一方安裝室外懸掛物，如不影響相鄰方的安全和衛生，相鄰方應容忍。

（4）拆除、損壞承重結構的行為，應判令當事人恢復原狀、賠償損失，而拆除非承重結構對安全而言無影響的，應允許當事人行使受限制的財產權利。

6、建筑物反光等不可量物侵害糾紛的處理

隨著經濟的發展，工商業活動所產生的噪音、煤煙、震動、臭氣、光線、放射性等侵入鄰地導致相鄰不動產權利人權利受到干擾性妨害或損害的，被稱為不可量物侵害。不可量物侵害屬于相鄰關系范疇。相鄰方因不可量物侵害提起訴訟的，應考慮相鄰人之間對不可量物排放容忍義務的程度確定是否應支持其訴訟請求，具體應衡量以下幾方面因素：

（1）生存權的優先性。當相鄰近的各方都為了自己某種利益行使而引發沖突時，其他權利的行使應當讓位于生存權。其他權利的權利人此時就負有容忍的義務，其限度應是滿足他方的生活需求。

（2）紛爭的地域性。相鄰關系中，不同區域的居民便負有不同的容忍義務。居民區與工業區、商業區相比，其居民容忍限度較小。

（3）不動產利用的先后關系。在考慮容忍義務時，必須將不動產相鄰各方利用不動產的先后順序作為一個重要的因素。相鄰各方中使用在前的一方容忍義務較少，而使用在后者則有更多的容忍義務。但此義務僅存于可預期的范圍，超過此范圍，則可提起侵權之訴。

（4）損害的回避可能性。回避可能性，是指以相鄰一方的使用給他方造成的侵害能否回避作為考慮容忍限度大小的標準，本可回避而不回避的，相對方就承擔較少的容忍義務或不承擔容忍義務。

建筑物反射的光可視為不可量物的一種。建筑物反光糾紛構成環境污染的，當事人既可選擇要求行政機關給予行政處罰，也可向法院提起民事訴訟，要求相鄰方承擔相應的民事責任。建筑物反光既構成環境污染損害賠償糾紛，又構成相鄰關系糾紛的，發生相鄰關系物上請求權和環境侵權損害請求權的競合，當事人擇一提起訴訟。人民法院應根據當事人行使請求權的不同，分別處理。

7、建筑物遮蔽糾紛的處理及補償標準

（1）通風、采光標準的確定

確認影響通風、采光的標準，應根據發生地（市區還是農村）的不同適用不同的標準。具體從以下幾個方面加以考慮或衡量：

a、市區內的建筑物應審查其建造是否符合有關部門關于建筑物的高度、層次、間距的規定。對于不符合規定的建筑物，應視為對通風、采光有影響，反之則無影響。

b、農村的建筑物應審查其建造是否符合當地群眾“公認”的通風、采光標準（如村規民約）。如無此標準，則可參照有關部門關于城市建筑物的高度、層次、間距的規定確定是否影響通風采光。

c、審查新建建筑物是屬于翻建、擴建還是新建。如屬在原住宅基礎上翻建，既未擴大面積，又未增加建筑高度，相鄰方以影響通風、采光為由阻撓翻建的，一般不予支持；如果屬擴建或新建，相鄰方提出影響其通風、采光的，則應結合其他各方面的條件加以確認。

d、審查提出影響通風、采光一方的建筑物是否屬于違章建筑。一般來說，未經批準的違章建造的房屋不應享有通風、采光權，對其要求保護自己通風、采光的要求不應予以支持。農村中沒辦理房產證明但有選址意見書或準建證的不應認定為違章建筑。

（2）關于承擔民事責任的方式問題

根據不同的情況，當事人應以不同的方式承擔民事責任。具體有以下幾種處理辦法：

a、新建房屋一方屬于違章建筑或者超過批準設計范圍施工的，一般應停止侵害、恢復原狀或者降低建筑高度減少建筑層次等。

b、對經過合法批準手續的新建樓房，或者雖屬違章建筑，但已建成的，如拆除將給國家或公民造成的經濟損失大于受影響一方利益的，可以其他方式承擔民事責任，如判令侵權方給受害方妥善安置住房或工作場所，或者給予受害方賠償等。

8、因空調安裝問題引起的相鄰糾紛的處理

（1）因空調噪音引起的糾紛的處理

目前，空調室外機造成噪音超標的主要原因是安裝不當。依據國家有關規定，生活噪音不得超過55分貝，可以此作為空調噪音是否合理的標準。凡超出此標準的都應認定空調室外機安裝不合格，應判令使用人重新安裝。重新安裝后仍達不到標準的，應判令其限期拆除。

（2）因空調排水不當引起糾紛的處理

造成此類糾紛的主要原因是空調使用人安裝不當，應判令其重新安裝；造成損害的，應予以賠償。

（3）因空調室外機排氣引起糾紛的處理

依據《中華人民共和國關于房屋空氣調節器安裝規范》中的有關規定：空調器的室外機組應盡可能的遠離相鄰方的門窗和綠色植物，與相對方門窗距離不得小于下述值：

1、空調器額定制冷量小于4.5kw的為3米；

2、空調器額定制冷量大于4.5kw的為4米。根據此規范，空調設備應當盡可能遠離相鄰方的門窗。在有多種可選位置時，應選擇與相鄰方固有門窗距離最大或對相鄰方影響最小處。違反上述標準對相鄰方生產生活造成妨礙的，應判令其排除妨礙；造成損害的，應予以賠償。

9、根據國家城市居住區規劃設計標準，住宅側面間距：條式住宅，多層之間不宜小于6米，高層與各種層數住宅之間不宜小于13米。

1、請求停止侵害：被告xxx于本判決生效之日起停止x行為。

2、請求排除妨礙：被告xxx于本判決生效之日起x日內為某行為。

3、請求賠償損失：元。

4、請求消除危險：被告xxx于本判決生效之日起x日內為某行為，消除……危險。

混泥土買賣合同標準

混泥土其實應該是混凝土。那么對于混泥土。

你又有多少了解呢?以下是本站小編整理的混泥土買賣合同，歡迎參考閱讀。

合同編號：

甲方(供方)：(以下簡稱甲方)。法定代表人：。

乙方：(需方)：(以下簡稱乙方)。法定代表人：。

為明確甲乙雙方在本合同的權利與義務，保障本合同的順利履行，在甲乙雙方已對本合同做了充分閱讀、了解并保證完全同意本合同項下所有條款的前提下，自愿簽定本合同。根據《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國產品質量法》等有關法律法規的規定，甲乙雙方本著平等互利的原則，經協商一致，茲訂立本合同，以便共同遵守執行。

第一條、合同簽訂背景。

甲乙雙方分別作為混凝土買賣合同的供方和需方，甲乙雙方協商達成一致，簽訂本混凝土買賣合同。

第二條、合同期限。

1、合同期限為年，即：自年月日至年月日止;。

第三條、產品名稱。

乙方愿購買甲方生產(或經營)的。

第四條、產品的品牌、規格、單價、貨物總數量及貨物總價款：

1、產品的品牌、規格、單價:。

2、貨物總數量和貨物總價款:。

甲方提供給乙方的貨物總數量為___________;貨物總價款為______________________。

第五條、產品價格變動。

2、如需對產品進行調價，甲方應以書面形式(加蓋甲方業務章)通知乙方。

第六條、交貨方式。

1、甲方送貨，同城運輸的，由甲方負責直送;。

2、甲方代運，甲方選定合理的運輸路線及運輸工具，委托承運單位發貨，力求裝足容量貨噸位，以節約費用。

第七條、貨物驗收。

乙方作為需方，有驗收貨物的責任，乙方在收到貨物后的_______小時內及時驗收貨物并通知甲方，逾期視為貨物驗收合格。

第八條、交貨責任及相關規定。

1、乙方委托甲方代辦托運的，自甲方將貨物交付給承運人時起，視為甲方交貨;。

2、由甲方經貨運公司送貨到乙方的，乙方在驗收貨物時應在送貨單及運輸單上簽字蓋章，視為驗收合格。如運輸途中發生的丟失、短少、殘損等事故，應立即電話通知甲方，與乙方無關，屬于甲方履行不符。

第九條、貨物風險轉移。

貨物在交付給乙方后，一切風險及責任均轉移給乙方。

第十條、結算方式。

1、甲方為乙方墊個月貨款，第個月結清第一個月的貨款，以此類推;。

2、乙方轉帳時必按甲方合同所指定的公司賬戶及賬號轉賬，除甲方指定的賬戶賬號，

其它賬戶賬號，甲方一律視同未收到貨款。

第十一條、每月對帳制度及庫存管理。

為確保往來帳目完整和清楚，經甲乙雙方協商一致，建立每月對帳制度：

1、為方便雙方財務結算，甲方在每月5日前將上月對帳單寄送或傳真達乙方;。

3、甲方若由于工作需要或有業務人員調換等需要，乙方應配合做好對帳以及其它未清事宜的核對工作。核對時雙方當事人必須書面簽字確認。

第十二條、甲方的權利與義務。

1、甲方提供的產品應當符合國家認可的質量要求;。

2、甲方提供的產品應保證不侵犯本合同外第三人的知識產權;。

第十三條、乙方的權利與義務。

1、乙方有義務及時驗收貨物;。

2、乙方有權利要求甲方提供合格的貨物;。

3、乙方有義務按合同的約定支付貨物價款;。

5、混凝土供應過程中，乙方應指定專人負責簽收發貨單。澆筑臨近結束時，乙方應準確估算混凝土用量，并提前一小時通知甲方。

第十四條、禁止性條款。

若沒有甲方書面授權，乙方有責任拒絕甲方任何人員以任何理由向乙方借支現金、借產品或借物品，除非甲方事后予以追認，否則一切后果由乙方自行承擔。

第十五條、合同的續展。

本合同合作期限屆滿后，經甲、乙雙方協商，可以書面形式延長本買賣合同合作期限，也可另行簽訂合同。

第十六條、合同的終止。

1、合同期限屆滿，甲乙雙方未進行合同續簽的;。

2、甲乙雙方經協商一致，同意解除合同。

第十七條、甲方解除合同的條件。

1、乙方未按照合同的約定支付貨物價款，經催告后，在合理的期限_______天內仍未支付的。

第十八條、乙方解除合同的條件。

1、甲方未按照合同的約定提供合格的產品，經催告后，在合理的期限_______天內仍未提供的。

第十九條、違約責任。

甲、乙雙方任何一方違反本合同的有關約定應視為違約。

3、乙方未按照合同的約定支付貨物價款，應從應支付到期貨物價款次日起，每日追加應支付到期貨物總價款的千分之三。

第二十條、免責事由。

不可抗力的因素(如政策和法規調控、戰爭、自然災害等)應視為免責，雙方均不承擔違約責任。但遇到不可抗力的一方應盡可能的采取措施減少損失，并及時通知對方，協商解決辦法。

第二十一條、合同爭議及解決方式。

履行本合同過程中產生爭議，甲乙雙方應先行協商解決;協商未果的，甲乙雙方協商由方所在地法院管轄。

第二十二條、本合同中未盡事宜，甲乙雙方可另行協商，協商后的補充協議與本合同具有同等的法律效力。并且協商后的補充協議應作為附件附加在本合同后面。

第二十三條、本合同一式二份，甲、乙雙方各執一份，經雙方簽字蓋章后生效，共同遵守。

甲方：乙方：

蓋章蓋章。

住址：地址：

法定代表人：法定代表人：

身份證號碼：身份證號碼：

簽訂時間：年月日簽訂地點：

買方(甲方)：

賣方(乙方)：

依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《建設工程質量管理條例》等相關法規的規定，甲、乙雙方在自愿、平等、公平、公正、誠實信用的基礎上，就瀝青混凝土買賣事宜協商訂立本合同。

1、工程概況。

工程名稱：工程地點：

結算單價：見單價附表(合同執行期間，單價不許變動)。

瀝青混凝土單價。

以及合同明示或暗示的所有責任、義務和一般風險。

2瀝青混凝土技術質量要求。

2.1原材料。

集料：瀝青混凝土骨料選用質地堅硬、質量較好的石灰巖加工碎石，壓碎值不大于30;礦粉由石灰巖加工;各項技術指標滿足jtgf40-20xx《公路瀝青路面施工技術規范》中對瀝青面層用粗集料、礦粉的質量技術要求。

2.2瀝青混合料技術要求。

外觀：拌合均勻，所有礦料顆粒全部裹覆瀝青結合料為度，無花白料、結團和離析現象。

乙方出具出場檢測報告。

3、供貨數量及質量的驗收確認。

3.1乙方供應甲方的瀝青混凝土應執行現行有效的《公路瀝青路面施工技術規范》等相關標準及本合同約定。

3.2甲方應對乙方供貨到施工現場的瀝青混合料外觀質量、數量等內容進行核實、并在瀝青混凝土發貨單上簽字確認。

3.3如經外觀檢驗質量明顯不合格的，甲方有權作退貨處理，乙方承擔由此給甲方造成的損失。

3.4現場甲方對瀝青混合料質量及溫度進行檢驗。

4、供貨方式：交貨方式為乙方送貨，乙方每天以甲方前一天的申購量及供貨時間，準時、連續的供貨。

共

2

頁，當前第。

1

頁

1

2

買賣合同買賣合同

甲方：

社會統一信用代碼：

地址：

聯系方式：

乙方：

社會統一信用代碼：

地址：

聯系方式：

為明確甲、乙雙方的權利義務，充分發揮雙方優勢，取得最大經濟效益，甲乙雙方在平等自愿、互惠互利的原則的基礎上，經雙方協商就甲方委托乙方作為本合同指定產品的區域經銷商事宜，達成如下協議：

第1條經銷產品。

甲方授權乙方銷售產品為：系列葡萄酒。

第2條經銷區域及渠道。

甲方授權乙方作為其產品經銷商的經銷區域為：地區。

乙方保證在其授權區域、渠道內進行封閉式銷售，不向其授權區域、渠道外供貨，并接受甲方監督與管理，承擔違約責任。甲方保證上述區域、渠道不直接開發其他經銷商，確保乙方為合同產品在上述區域、渠道的獨家經銷權。

第3條價格體系。

乙方銷售甲方產品的價格如下。乙方應嚴格執行雙方簽訂的價格標準，嚴禁低價銷售，如果甲方產品價格有任何變化，甲方將提前3日以書面形式通知乙方。

品名。

規格。

裸瓶經銷價。

建議供終端價。

備注。

乙方如需要甲方提供包裝，包裝價格見表格中備注，特殊需要另議。

第4條銷售任務與支持返利。

乙方承諾在本合同期內銷售本合同產品的總銷售回款為萬元，銷售回款目標從本合同生效之日起計算。其中：普通系列萬，比諾系列萬。

第5條往來結算。

甲方實行款到發貨，合同簽訂之日起乙方應交納人民幣作為竄貨保證金，并開具收據給乙方，終止合同退還給乙方。

第6條貨物運輸及交接。

乙方需提前1天向甲方申報發貨品種及數量，甲方安排發貨。

甲方負責將乙方《訂單》產品運抵乙方指定地點，乙方驗收后的貨物風險責任由乙方自行承擔。

乙方訂貨時，應提供準確無誤的收貨地址和收貨人及其相關信息，否則由此產生的相關損失，由乙方承擔。

因不可抗力原因導致甲方延誤交貨，甲方不承擔責任。

第7條產品質量。

甲方保證其提供的貨物符合國家有關的質量和衛生標準。

發現產品質量問題，乙方應立即停止銷售，經甲方確認后配合甲方予以回收。

發現產品內在質量問題，二件以下且情況簡單的由業務人員驗收簽單并報甲方“銷售部”確認后報損退賠。二件以上且情況復雜，由甲方派質監人員核查并給出處理結果，予以賠償或退換。乙方不得將問題產品私自處理，否則甲方將不予賠償或退換。若發現乙方弄虛作假，虛報質量問題，甲方有權按照乙方虛報產品價款的'倍支付違約金，直至終止本合同并取消經銷商待遇。

由于乙方保存貨物問題導致產品變質，甲方不予賠償或退換。

第8條市場開拓與渠道管理。

甲方有權對乙方的鋪市及銷售進度、銷售價格、網絡建設等與甲方產品銷售有關的工作進行監督與管理，乙方有權對甲方業務人員監督與管理，并有權向甲方提出意見和建議。

第9條區域責任與價格控制。

乙方必須建立健全具有良好終端控制能力的分銷體系，明確分銷商的責任銷售通路。

乙方及其分銷商不得在渠道上低價傾銷，未經甲方許可以低于甲方規定最低限價進行銷售的行為均視為低價沖擊市場行為，一經甲方查實，乙方同意承擔相當于所銷產品貨值一倍的違約金。

乙方承諾對其經銷的合同產品實行封閉式銷售，而不流向其他區域、渠道。否則，乙方同意按照當地經銷商的零售價予以回收，并自行承擔運費。

乙方須做好市場銷售預測，確保二周的最低銷售庫存，以防止市場斷貨事件的發生。

第10條法律效力。

本協議有效期自年月日起至年月日止。

本合同經雙方法定代表人或其授權人簽名并加蓋公章或合同專用章后生效。

未盡事宜，甲乙雙方協商形成合同補充協議，具有同等法律效力。

本合同一式兩份，各方各執一份，具有同等法律效力。

第11條合同的解除或終止。

本合同期滿并且雙方決定不再延長本合同的期限。

雙方以書面形式通知,彼此同意解除本合同。

乙方連續個月未能完成協議任務，甲方有權解除和終止合同，并退還保證金。

因不可抗力原因導致任何一方無法履約。

第12條合同爭議解決方式。

如通過協商無法解決本合同項下的任何爭議，爭議由省市人民法院管轄。

簽署時間：年月日。

甲方：

法定代表人或授權代表：

乙方：

法定代表人或授權代表：

將本文的word文檔下載到電腦，方便收藏和打印。

混泥土買賣合同標準

甲方：

乙方：身份證號：電話：

經雙方友好協商，甲方將工程的木工工程委托乙方勞務施工，為了明確雙方的責任、權利和經濟責任，根據《中華人民共和國經濟合同法》，本公司對企業內部施工班組承包的有關規定，結合本公司實際情況特簽訂如下協議條款，以資雙方共同遵守。

一、工程概況：

工程名稱：

工程地點：

工程情況：

二、承包范圍及方式：

2、承包方式：乙方包人工、包質量、包工期、包安全生產、文明施工、包治安保衛、包輔材、包除甲方提供的機械設備之外的機械設備。

3、乙方負責材料水平運輸、垂直運輸、現場投料(無論垂直運輸有多高、水平運輸有多遠、有無垂直運輸機械、包括因現場場地原因等情況可能發生的人工運輸)、每個施工段完工后的現場清理工作、質量驗收、現場文明施工(包括配合甲方等上級檢查單位的各種驗收)等砼工程內(但不局限于上述工作范圍)的一切工作內容。

4、無論本工程中材料運輸的遠近如何、現場施工條件的如何變化、施工難易如何等，本合同單價不作調整。

5、合同單價包括甲方、業主、監理的各種技術要求、規范和各種現場指示(由于甲方原因引起返工另行計算)。屬乙方承包范圍內但乙方未施工項，甲方將扣除相應款項，價格另行協商。

三、工人進場時間：本工程工人自年月日進場施工，確保甲方的總體進度計劃。乙方必須服從甲方的統一調度和管理，乙方無特殊原因造成工種銜接上的脫節或不服從甲方調度和管理，要賠償一切由此造成的甲方經濟損失，并甲方有權隨時要求乙方退場，乙方必須無條件執行，并不得提出任何要求。

四、承包單價：

1、質量、安全、進度、文明施工等以上已說明的工作內容和工作范圍均在木工工包干范圍內。

2、計算方式：按照上述承包范圍及方式，本工程中所有混泥土工基價按元/m3，安全必須達到甲方之要求即安全獎按元/m3、文明施工必須達到甲方之要求即文明獎按元/m3、進度(含階段計劃、總工期)必須達到甲方之要求即進度獎按元/m3、服從甲方指今按元/m3,服從生活區管理要求按元/m3、以及質量必須達到且通過優質工程驗收即質量獎按元/m3，安全、文明、進度、指令、生活區管理和質量全部達到甲方之要求合計價格為：元/m3。此單價包括本合同所提到的乙方工作范圍、內容方式及有關說明提到的一切工作內容(除本款第5條提到的內容，本單價不作調整)。

3、質量、安全、進度、文明為乙方承包范圍內所必須達到的要求，即必須達到甲方、監理和業主的認可(驗收通過)。如其中一條達不到此要求乙方須無條件退場，按所完成實際工作量結帳、單價按合同價及扣除甲方另擇施工班組的費用(即按乙方完成總量×元/m3×90%計算所得給予結算)計算。

4、非施工圖的承包范圍內甲方點工(除設計變更造成乙方返工的給予計算點工外，其它不造成返工的設計變更、指定單、修改單等所增加的費用均包含在本合同單價中)，按日工作時間10小時計，元/普工工日、元/技工工日。此零星點工乙方必須每月與甲方決算完畢且加入每月的任務單內，對于隔月的零星點工甲方項目及公司將不予受理。

五、雙方職責、義務及權利:。

(1)甲方：

2、負責工種之間的協調配合工作。

3、編制施工進度計劃，提供圖紙軸線、標高等數據。負責施工技術交底和安全生產交底。

4、按工程進度做好材料供應工作。

5、現場安全員負責對各班組進行安全生產檢查及指導，現場施工員負責進行技術指導、督促，并協調與其它工種之間的關系，協助乙方做好各項工作。

6、有權對乙方違反安全生產及施工規范的施工人員進行處罰每次不少于100元，直接在乙方每月任務單中抵扣，對屢教不改的，甲方有權開除并有權終止合同，造成甲方經濟損失的，由乙方賠償甲方的一切經濟損失。

7、負責班組所有職工工作服的購買，其費用乙方負責。其它所有的工具、雨衣、雨鞋、勞保用品均由乙方自理。

8、甲方派駐現場代表負責全面管理。

(2)乙方：

1、組織年齡在20~45歲之間，身強體壯，具有法制觀念及專業技術，素質好的成建制的職工進場，嚴禁46歲以上、體弱多病的成年人及目無法制意識的人進場。

2、進場人員必須持有居民身份證、暫住證、健康證等各種所需證件并報送進場職工1寸近照及花名冊一份，一經注冊不得隨意變動，如需調動，報甲方備案。

3、嚴格遵守安全生產的操作規程，服從甲方安全員及有關職能負責人的安全教育和指導，堅持班前教育，安全第一，增強職工自我保護意識，確保安全生產。生產中的安全事故，誰造成的由誰負責。

4、所有由乙方負責提供的工具、材料、勞保用品等必須符合甲方及當地政府的要求，由乙方自行采購或甲方代購。若委托甲方代購，此費用從乙方工程款中扣除，扣除金額為采購價*105%。

5、乙方應按施工進度提前7天提出材料進場計劃，由甲方組織采購。甲方購買或租賃的材料，進場由甲乙雙方清點計數，辦理相關手續，乙方負責保管，退場時按領用數量歸還(正常損耗除外)。

6、必須文明施工，嚴禁材料亂放，施工地段中必須日做日清，控制定量，工完料盡。

7、因乙方造成工程質量問題的，均由乙方負責處理。

8、垂直運輸機械無法運輸的部位乙方自已負責材料的運輸.

9、乙方派駐現場代表負責施工和甲方的聯系。

工程建設混泥土買賣合同

工程項目名稱：

委托方：

服務方：

合同建設單位：

項目管理單位：

服務，并就具體事項達成如下一致協議。

第一條詞語定義1.1業主：在協議書中約定，具有項目發包主體資格和支付工程價款能力的當事人或取得該當事人資格的合法繼承人。

1.2項目管理單位：在協議中約定的，具有工程建設項目管理相應資質的和獨立法人資格的，接受業主單位委托的當事人或取得該當事人資格的合法繼承人。

1.3項目經理：企業法定代表人在管理的建設工程項目管理中的具有相應資格的委托代理人。

1.4設計單位：指發包人委托的負責本工程設計并取得相應工程設計資質等級證書的單位。

1.5監理單位：指發包人委托的負責本工程監理并取得相應工程監理資質等級證書的單位。

1.6代理單位：指受發包人的合法委托，以發包人的名義代理實施項目或項目部分內容發包工作，并具有相應資質等級證書的單位。

1.7承包單位：在協議書中約定，被項目發包人接受的具有工程項目施工承包主體資格的當事人或取得當事人資格的合法繼承人。

1.8造價咨詢單位：指業主委托的負責本工程造價咨詢并取得相應工程造價咨詢資質等級證書的單位。

1.9工程：指業主和管理單位在協議書中約定的承包范圍內的工程。

1.10項目管理酬金：指管理單位為進行建設項目籌建、建設、聯合試運轉、驗收總結等工作發生的管理費用。

1.11工程前期：指自工程立項起至工程設計完成止的階段。

1.12施工準備期：自施工圖設計開始起至簽發開工令為止的階段。

1.13施工實施期：自工程開工至按施工合同完成了項目全部任務為止的階段。

1.14竣工驗收期：承包人按施工合同完成了項目全部任務，提出交工至發包人組織驗收通過為止的階段。

1.15造價咨詢：指具有造價咨詢資質的單位受發包方的委托對工程項目進行造價控制的活動。

1.16施工監理：指工程施工階段監理單位對工程質量、進度、投資、安全文明施工進行控制的監理活動。

1.17管理期限：協議書中約定的服務期限。

1.18開工日期：指發包人、承包人在協議書中約定，承包人開始施工的絕對或相對的日期。

1.19竣工日期：指發包人、承包人在協議書中約定，承包人完成承包范圍內工程的絕對或相對的日期。

1.20圖紙：指發包人提供或由承包人提供并經發包人批準，滿足承包人施工需要的所有圖紙(包括文字配套說明和有關資料)。

1.21合同關系：指發包方和承包方通過合同(協議)來約定各自的權利和義務的平等關系。

1.22管理關系：指管理單位按業主授予的權力對被管理單位實施的管理。

1.23施工場地：指由發包人提供的用于工程施工的場所以及發包人在圖紙中具體制定的供施工使用的任何其他場所。

1.24書面形式：指合同書、信件和數據電文(包括電報、電傳、傳真、電子數據交換和電子郵件)等或以有形地表現所載內容的形式。

1.25工程項目總投資：指完成工程項目所發生的價款支出。主要包括土地費、設計費、勘察費、配套增容費、建安工程投資(包括設備)、二次精裝修費、工程預備費等。

1.26項目建設周期：指從項目的立項至工程竣工驗收交付使用止的全部時間。

1.27竣工驗收：指承包人按合同完成的項目全部任務，經驗收合格，由發包人組織驗收的活動。

1.28竣工結算：指承包方全部完成了協議書中約定的內容，交工之后，向發包方進行的最終工程價款結算的活動。

1.29竣工決算：指建設項目竣工后，由建設單位編制竣工決算報表和竣工財務情況說明書的活動。

1.30竣工備案：建設單位自工程竣工驗收合格之日起15日內依照有關法規向有關建設行政主管部門進行竣工驗收備案的活動。

1.31聯動試車：指新建企業或新增加生產工藝過程的擴建企業在竣工驗收前，按照設計規定的工程質量標準，進行整個車間的有負荷或無負荷聯合試運行。

1.32違約責任：指合同一方不履行合同義務或履行合同義務不符合約定所應承擔的責任。

1.33索賠：指在合同履行過程中，對于并非自己的過錯，而是應由對方承擔責任的情況造成的實際損失，向對方提出經濟補償的要求。

1.34不可抗力：指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況。

1.35小時或天：本合同規定按小時計算時間的，從事件有效開始時計算(不扣除休息時間);規定按天計算時間的，開始當天不計入，從次日開始計算。時限的最后天是休息日或者其他法定節假日的，以節假日次日為時限的最后一天，但竣工日期除外。時限的最后一天的截止時間為當日24時。

1.36審計：由國家規定的審計所或部門免費對工程各項費用的合法性進行審核的活動。

1.37項目管理月報：由項目管理單位按月向業主報告工程項目實施情況的報告。

1.39指定分包：指由發包方指定單位分包部分工程內容。

1.40竣工資料：指在協議中約定或按國家有關規定，承包方應當提供的有關工程的資料(包括書面、電子、影像資料)。

1.41重大變更：指業主或由于客觀原因改變工程的主要使用功能、建設地點、增減建設規模15%以上，分期或合并建設或提前或推遲3個月以上實施的行為。

1.42業主代表：業主派出的授予處理工程項目建設相關事務的全權代表。

第二條組成本合同的文件1、本項目管理合同;。

2、附件：項目管理的工作內容和職責(若分列);。

3、本合同實施過程中經雙方協商一致的補充合同文件。

第三條工程概況工程名稱：

工程地點：

建筑面積：

項目建安總投資(暫)：

第四條項目管理服務方式本工程由甲方委托乙方并在甲方領導下實施項目管理，提供全過程建設管理和咨詢服務。

乙方派出由項目經理、專業技術人員、管理工程師等組成的項目管理班子從對工程前期、施工階段、竣工驗收及交付使用諸階段，根據甲方確定的項目功能定位、建設標準、設計方案、投資規模等進行計劃、組織、控制和協調等管理和專業咨詢服務。

第五條項目管理的依據1、項目管理合同文件;。

2、與本工程建設有關的政府部門的批準文件;。

3、與本工程有關的其它合同文件;。

4、經業主批準的項目管理計劃書;。

5、與工程有關的工程建設法規、規范、驗收標準。

第六條乙方管理內容和職責6.1總則乙方在簽訂合同后一個月內應向甲方提交符合合同和甲方基本要求的項目管理計劃書，主要包括擬達到的項目管理目標、項目概況、項目管理組織機構、項目實施總進度及節點實施計劃，項目管理的主要內容和方法，擬采用的相應措施以及主要工作的管理流程等。

(一)工程前期6.2項目建設策劃6.2.1按照基本建設程序列出項目建設流程。

6.2.2制定項目建設的輪廓計劃。

6.2.3進行甲、乙雙方工作界面及職責的劃分。

6.2.4計算關鍵線路和關鍵節點的工作時間。

6.2.5對關鍵節點工作進行描述和控制措施提出建議。

6.3項目建設前期工作及市政配套的管理6.3.1辦理立項階段市政配套征詢。

6.3.2辦理項目初步設計審批手續，初步設計文件報送有關土地、規劃、消防、通訊、環保、環衛、衛生防疫、交通綠化、勞動保護、人防、抗震、監測、工務所、上水電力等部門審批。

6.3.3按工程開工條件要求辦理施工場地，申辦臨時用水、用電、建筑紅線、水準點等手續。

6.3.4選擇符合資質的專業監測單位進行地下管線監測。

6.3.5協助甲方審核監測合同及費用。

6.3.6申報地下管線監測保護，辦理“綠卡”。

6.3.7申領臨時用地規劃許可證。

6.3.8聯系與規劃部門做好基地紅線測放。

6.4組織、協調管理6.4.1聯系、協調與項目有關的部門和社會配套單位的關系。

6.4.2對勘察、設計、施工等招標代理工作進行監督、協調，為招標工作順利開展提供相關資料。

6.4.3協調勘察、設計工作，努力使設計成果符合項目的功能要求和滿足甲方使用要求。

6.4.4組織或協助主管單位召開本工程擴初設計審批會。

6.4.5組織設計優化設計，及時將各方審核意見、專家咨詢意見以及甲方使用意見提供給設計單位，對項目設計進行優化。

6.5合同管理6.5.1起草或組織起草設計合同、勘察合同。

6.5.2組織合同談判。

6.5.3協助甲方對合同條款的最終確認。

6.5.4監理合同執行臺帳，對合同進行跟蹤管理。

6.5.5主持合同爭議的協調，配合合同爭議的仲裁或訴訟。

6.6工程投資管理6.6.1協助業主審核支付申請。

6.6.2審核各相關合同費用及其支付方式。

6.6.3協助業主組織設計單位、造價咨詢機構對工程概算進行審核。

6.7工程進度管理6.7.1按照甲方對總工期的要求，制定分階段工程進度計劃，督促檢查落實各階段各單位進度實施情況。

6.7.2制定項目總進度網絡計劃，確定控制節點，提出控制計劃目標。

混泥土買賣合同

買賣合同買賣合同

《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律法規之規定，甲乙雙方在平等自愿協商一致的基礎上，就乙方向甲方購買房產簽訂本合同，以資共同信守執行。

第一條。

乙方同意購買甲方擁有的座落在________市________區________街道________小區________棟________號擁有的房產，房產證號為：_____________________，建筑面積為_________平方米。

第二條。

上述房價格為：單價：人民幣______元/平方米，總價：人民幣_______元整(大寫：_____________元整)。本合同簽定之日，乙方向甲方支付人民幣_______元整，作為購房定金。

第三條付款時間與辦法：

1、甲乙雙方同意以銀行按揭方式付款，并約定在房地產交易中心繳交稅費當日支付首付款(含定金)人民幣_____________元整給甲方，剩余房款人民幣____________元整申請銀行按揭(如銀行實際審批數額不足前述申請額度，乙方應在繳交稅費當日將差額一并支付給甲方)，并于銀行放款當日付給甲方。

2、甲乙雙方同意以一次性付款方式付款，并約定在房地產交易中心繳交稅費當日支付首付款(含定金)人民幣____________元整給甲方，剩余房款人民幣__________元整于_________________付給甲方。

第四條甲方應于收到乙方全額房款之日起____天內將交易的房產全部交付給乙方使用，并應在交房當日將_________等費用結清。

第五條稅費分擔。

甲乙雙方應遵守國家房地產政策、法規，并按規定繳納辦理房地產過戶手續所需繳納的.稅費。經雙方協商，交易稅費由_______方承擔。

第六條。

違約責任甲、乙雙方合同簽定后，若乙方中途違約，應書面通知甲方，甲方應在____日內將乙方的已付款不記利息，返還給乙方，但購房定金歸甲方所有。若甲方中途違約，應書面通知乙方，并自違約之日起____日內應以乙方所付定金的雙倍及已付款返還給乙方。

第七條本合同主體。

1.甲方是___________共___________人，委托代理人________即甲方代表人。

2.乙方是____________，代表人是____________。

第八條本合同如需辦理公證，經公證人______________________公證。

第九條本合同一式_______份。甲方產權人_______份，乙方_______份,公證人各_______份。

第十條本合同發生爭議的解決方式：在履約過程中發生的爭議，雙方可通過協商、訴訟方式解決。

第十一條本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補充約定經雙方簽章與本合同同具法律效力。

第十二條雙方約定的其他事項：______________________________________。

擔保人(簽字/蓋章)：____________________。

_______________年__________月________日。

混泥土買賣合同

__年9月1日，申請執行人西安君威工貿有限公司向我院申請執行被執行人西安虹鼎混凝土有限公司買賣合同糾紛一案。我院于當日立案。

該案與(__)西鐵執字第32號案系同一案件，雙方當事人均系同一人，訴訟標的為同一標的，由于(__)西鐵民初字第39號民事調解書確定的履行期限分了兩個階段，所以申請人分了兩次向我院申請執行。承辦人將兩案合并執行。

進入執行程序后，根據我院已發生法律效力的(__)西鐵民初字第39號民事調解書，于次日前往被執行人處向被執行人西安虹鼎混凝土有限公司送達了執行通知書和傳票。該公司負責人馬均利來后，其強調外面拖欠他們公司有3200余萬元的債務，拖的公司現在經營困難，本來用于還債的錢由于沒到位，所以無法履行債務。承辦人對其進行了法制宣傳教育，被執行人答應一旦有貨款到賬就履行。但被執行人自動履行了20萬元后，就再不履行，由于被執行人未能全面履行債務，承辦人對其銀行賬戶進行了查詢并凍結了其銀行存款，并將44萬元存款劃至法院賬戶。共計到賬66萬元。將32號案件的執行款567495.80元發還申請執行人西安君威工貿有限公司。至此，(__)西鐵執字第32號案強制執行終結。

執行。

對于(__)西鐵執字第35號案的500000元執行標的，承辦人多次到被執行人處執行未果。被執行人在執行過程中向我院提供了其對第三人浙江東陽建筑實業工程有限公司西安分公司到期債權人民幣40萬元。本院于__年9月24日向第三人浙江東陽建筑實業工程有限公司西安分公司送達了履行債務通知書。第三人在通知指定的期限內對40萬元到期債務沒有提出異議，而又不按通知履行義務。我院于__年11月3日裁定，決定對第三人浙江東陽建筑實業工程有限公司西安分公司強制執行，次日向第三人送達了強制執行的民事裁定書和執行通知書。經過對第三人的法制宣傳教育，第三人浙江東陽建筑實業工程有限公司西安分公司于__年12月8日向申請執行人履行了到期債務40萬元。承辦人隨后從被執行人西安虹鼎混凝土有限公司將剩余執行款及遲延履行金20__元追回，共計502000元。已將執行款502000元發還申請執行人。

評析。

本案是一起典型的執行第三人債務執行案件，其典型的主要特點是被執行人用自己的財產不能清償所欠債務時，但對第三人享有到期債權的，法院在執行這類案件時，應根據被執行人的申請，通知第三人向申請執行人履行到期債務。如果第三人提出異議，法院則應進行審查，審查中異議不能成立和在通知后沒有提出異議的，法院可以對其進行強制執行。

《最高人民法院關于適用〈中華人民共和國民事訴訟法〉若干問題的意見》第三百條規定：被執行人不能清償債務，但對第三人享有到期債權的，人民法院可依申請人的申請，通知該第三人向申請執行人履行債務。該第三人對債務沒有異議但又在通知指定的期限內不履行的，人民法院可以強制執行。

通過對以上法條的分析，我們可以看出對第三人到期債權的執行主要有以下幾個條件：

首先，被執行人沒有可供執行的財產，但對第三人享有到期債權。本案中申請執行人西安君威工貿有限公司向我院申請執行后，我院依法立案執行。在執行過程中發現被執行人西安虹鼎混凝土有限公司沒有履行能力，但在申請執行人向法院提供的被執行人財產線索中發現被執行人西安虹鼎混凝土有限公司有對第三人浙江東陽建筑實業工程有限公司西安分公司的一筆到期債權。此案具備了執行第三人到期債權的首要條件。

其次，對第三人到期債權的執行必須是依申請執行人或被執行人申請方可執行。值得注意的是法院在此不得主動通知第三人履行債務。本案被執行人在無財產可供執行的情況下，向法院提出了執行第三人到期債權，至此，執行第三人到期債權的兩個重要條件已經達到。此后法院依法向第三人浙江東陽建筑實業工程有限公司西安分公司發出了執行通知書。

第三，法律規定十五日內第三人不提出異議，也不履行債務的，法院有權裁定強制執行。此案法院在向第三人浙江東陽建筑實業工程有限公司西安分公司送達執行通知書后，其在十五日內未提出異議，但又不履行其債務，故法院裁定對其強制執行。在法院執行過程中第三人反映其與被執行人的債權債務關系不明晰，要求法院暫緩執行。本院合議認為法院在強制執行前已經書面告知第三人有十五日的時間向法院提出異議，因為法院在執行過程中不受理審查案件的實體問題，故若第三人在十五日內提出了異議，則該代位執行程序終結。但本案中第三人未在法定期間向法院提出異議，因此本院應繼續強制執行，對異議不做審查。

代位執行制度是民法理論中為保障債權實現而設立的一種制度，由于這一制度具有在被執行人無財產執行的情況下，擴大被執行人可執行財產的范圍，在判決書所確定的執行對象以外，依據申請執行人或被執行人的申請，執行案外第三人的財產，從而不僅有利于債權人實現債權，也有利于維護司法裁判的權威。

買賣合同

合同立協雙方：

根據《中華人民共和國合同法》的有關規定，甲、乙雙方遵循自愿、公平和誠實信用的原則，經協商，就乙方向甲方購買標準廠房和使用配套場地達成如下協議，以資共同遵守。

一、基本情況：

1、乙方購買甲方坐落在_________市_______________區（縣）_____________路_________弄（新村）______________支弄_____________號________號廠房______層，廠房建筑面積_____________平方米，并配套場地______________平方米，按房產證為準。

2、土地使用權限為_______年，自_______年_____月_____日到_______年_____月___日止，實際年限按產權證。

3、廠房區域東側在_______米內、南側到_________米內、西側到_________米內、北側到__________米內。

二、廠房價格及其它費用：

1、廠房價格每平方米人民幣______________________元（大寫），總價（含人民幣土地價格）人民幣_______________________________元（大寫）。

2、土地使用稅費按國家有關規定由_______方每年支付給有關部門。

3、乙方在甲方園區內的物業管理費每年人民幣___________________元（大寫）。

三、付款方式、期限及交房期：

1、廠房總價分二次付清，簽約日乙方支付定金人民幣________________萬元（大寫）。

（2）其余房款應在甲方辦妥相關產權交易后（以產權交易中心核發產權證之日為準）6日內一次性付清，在辦理中產生的契稅由乙方負責。

2、以上付款以轉帳或現金方式支付均可，逾期交款處以滯納金按銀行利息的二倍，如乙方逾期超過三個月不付款，甲方有權終止合同，并要求乙方賠償違約金給甲方，違約金按廠房和土地總價的10%計；若甲方不能辦理土地、房產二證，或將土地、廠房抵押給任何第三方，則售房合同無效，甲方無條件全額退還乙方所有的購房款，并按廠房和土地總價10%支付給乙方作為違約金。

四、其他規定：

1、甲方在辦理好產權證后再給乙方協助辦理產權過戶手續，在辦理中發生的所有費用契稅、工本費等由乙方負責支付。

2、乙方所購產權房可以自由轉讓或出租給其他方辦業，但必須通知管理方，受讓或承租方企業可以以本廠房地址進行工商注冊。

3、廠房內土地屬批租，廠區內按現有的設施配套使用給乙方，未經有關部門同意，不得擅自搭建簡易棚及房屋，甲方須協助乙方辦理搭建秘備的簡易棚手續。

4、乙方所購房屋不得拆除，不得在其中舉辦高污染、高用電量的項目。

5、乙方在所購房屋內組織生產、經營或生活必須遵紀守法，恪守管理制度，照章納稅，按其交付各項規定費用。

6、乙方使用的用電和用水增容量由乙方提出申請，甲方予以協助辦理，增容費用由乙方向有關部門按規定交納。

7、本合同未盡事宜由雙方協商補充確定，與本合同具有同等法律效力。

8、甲方在完成售房的全過程后，則乙方有權支配和使用該廠房，甲方無權干涉。

9、本廠房的質量保修期為交付后一年內有效。

五、本合同主體及責任：

(甲、乙雙方所系法定代表人，具有連帶及擔保責任)。

六、本合同經雙方代表簽字或蓋章后生效，本合同一式四份，甲、乙雙方和執一份，房產管理局和公證處各執一份。

甲方：乙方：

代表（簽名蓋章）：代表（簽名蓋章）：

電話：電話：

簽約日期：年月日簽約地址：

混泥土材料買賣合同

買方(甲方)：

地址：

賣方(乙方)：

地址：

根據《中華人民共和國民法典》及其他相關法律法規的有關規定，甲乙雙方在自愿平等的基礎上經過友好協商簽訂本合同，以資雙方共同遵守。

一、標的物信息。

1、名稱。

2、產地：

3、用途：

4、重量：

5、單價：

二、質量要求。

1、乙方所供的沙應為___________________。

2、規格要求：___________________。

3、含泥量小于_______%，泥塊含量小_______%。

三、供貨方式。

1、乙方接到甲方要貨通知后_______小時內，將貨物裝于甲方運輸車上，如乙方_______次供貨不及時，甲方有權扣除貨款違約金_______元。

四、價款與結算方式。

1、本合同的價款是_________________元。

2、乙方憑收方單與甲方對賬，付款時乙方要向甲方出具正式稅務發票。

3、付款方式：甲方委托銀行轉賬支付給乙方，甲方不能按時支付貨款，乙方有權中止，待甲方支付合同相應價款后再履行合同。

五、驗收方式。

1、甲方根據行規制定具體驗收標準，并據此進行驗收與計量。

2、以甲方收方數量為準，但必須將雙方核實，乙方有權隨時對收方量進行抽查，如有異議，須經雙方協商解決。

3、每批貨物裝至甲方運輸車后，甲方進行抽檢后合格的，但在實際使用過程中，發現有不合格的產品(人為除外)，甲方應及時通知乙方，乙方應給予更換并承擔全部的違約責任。

六、乙方違約責任。

1、乙方所交產品質量不符合規定的，如果甲方同意利用，應當按質論價;如果甲方不能利用的，應根據產品的具體情況，由乙方負責包換或退貨，因質量問題所產生的一切經濟損失由乙方全部并承擔。

2、乙方如不能按照甲方所通知的時間供貨，或者逾期交貨，逾期交貨的違約金為當次貨款的_______%。

七、甲方的違約責任。

1、甲方無正當理由中途退貨的，應向乙方償付退貨部分貨款_______%的違約金。

2、逾期付款的，應按人民銀行有關延期付款的規定向乙方償付逾期付款違約金_______元。

八、不可抗力。

任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時，應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由，以減輕可能給對方造成的損失，在取得有關機構證明以后，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。

九、爭議的解決方式。

本合同如發生糾紛，當事人雙方應當及時協商解決，協商不成時，任何一方均可向合同履行地的人民法院起訴。

十、附則。

1、本合同一式_______份，雙方各執_______份。

2、本合同自雙方簽字后生效，合同履行過程中，雙方均不得隨意變更或解除合同。

3、合同如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與合同具有同等效力。

甲方：

代表人：

聯系方式：

開戶銀行：

銀行賬號：

合同履行地：

簽約時間：_______年_______月_______日。

乙方：

代表人：

聯系方式：

開戶銀行：

銀行賬號：

合同履行地：

簽約時間：_______年_______月_______日。

工程建設混泥土買賣合同

買方：

賣方：

依據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》、《建設工程質量管理條例》等相關法規的規定，甲、乙雙方在自愿、平等、公平、公正、誠實信用的基礎上，就瀝青混凝土買賣事宜協商訂立本合同。

1、工程概況。

工程名稱：工程地點：

結算單價：見單價附表。

瀝青混凝土單價。

以及合同明示或暗示的所有責任、義務和一般風險。

結算數量：以甲、乙雙方現場簽字確認的混凝土發貨單數量為準。

2瀝青混凝土技術質量要求。

2.1原材料。

集料：瀝青混凝土骨料選用質地堅硬、質量較好的石灰巖加工碎石，壓碎值不大于30;礦粉由石灰巖加工;各項技術指標滿足40-20__《公路瀝青路面施工技術規范》中對瀝青面層用粗集料、礦粉的質量技術要求。

2.2瀝青混合料技術要求。

外觀：拌合均勻，所有礦料顆粒全部裹覆瀝青結合料為度，無花白料、結團和離析現象。

乙方出具出場檢測報告。

3、供貨數量及質量的驗收確認。

3.1乙方供應甲方的瀝青混凝土應執行現行有效的《公路瀝青路面施工技術規范》等相關標準及本合同約定。

3.2甲方應對乙方供貨到施工現場的瀝青混合料外觀質量、數量等內容進行核實、并在瀝青混凝土發貨單上簽字確認。

3.3如經外觀檢驗質量明顯不合格的，甲方有權作退貨處理，乙方承擔由此給甲方造成的損失。

3.4現場甲方對瀝青混合料質量及溫度進行檢驗。

4、供貨方式：交貨方式為乙方送貨，乙方每天以甲方前一天的申購量及供貨時間，準時、連續的供貨。

5、價款結算及支付。

5.1預付款：

5.2甲乙雙方約定，本合同中所使用的瀝青混凝土依據合同約定的單價和甲方現場簽字確認的混凝土發貨單載明數量為準確數量辦理價款結算。乙方提供發票。

5.3價款支付期限：施工完成并經相關部門驗收合格后，15日內支付貨款的50%，剩余款項在主線恢復交通后，未出現質量問題后一次性付清。

6、雙方權利及義務。

甲方：

按合同及時辦理混凝土價款結算手續并支付價款。

根據工程進度需要，提前24小時向乙方提拱混凝土使用申請單，以保證乙方有足夠的供貨準備時間并作為每次供應瀝青混凝土的依據。

甲方有權對乙方生產過程及過磅進行監督。

乙方：

應嚴格按照甲方申請的混凝土需求計劃，保質、保量、及時供應瀝青混凝土。

瀝青混凝土出場過磅，接受甲方監督，按雙方認可的數量，填寫發貨數量。

嚴格按照甲方要求保證混凝土質量并提供相關技術質量資料。

提供相關技術資料，具有公路乙級資質試驗室出具的瀝青混合料配合比組成設計報告，瀝青及水泥出廠質量保證書等技術資料。

7、違約責任。

7.1乙方未按合同約定保質、保量、及時供應混凝土的，造成甲方經濟損失的，由乙方全部負責賠償。

7.2經國家授權和質量檢驗部門確認，因乙方供應混凝土質量問題造成工程質量事故的，乙方應承擔賠償責任。

7.3因甲方原因造成的質量事故由甲方承擔賠償責任。

8、爭議解決方式。

本合同發生爭議，雙方應友好協商解決;協商未能解決的，向工程所在地人民法院提起訴訟。

9、未盡事宜，經雙方協商一致可另行補充約定。補充約定與本合同具有同等法律效力。

10、本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效，本合同一式三份，甲方兩份，乙方一份。

買方賣方。

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

電話：電話：

簽訂時間：簽訂時間：

買賣類買賣合同

10.1雙方協商一致，可變更或終止合同。變更或終止合同應采用書面形式。

10.2發生下列情形之一的，一方可以終止合同：

（1）因不可抗力，致使合同目的不能實現。

（2）賣方未按合同約定期限交貨，經催告后10日內仍未交貨。

（3）貨物質量不符合約定，且賣方未按買方要求采取必要補救措施的，買方可以單方終止合同，有關損失由賣方承擔。

（4）買方無正當理由拒絕接收貨物的，賣方可以終止合同。

（5）合同變更或解除，不能免除違約方應承擔的違約責任，給對方造成損失的，還應承擔賠償責任。

買賣合同買賣合同糾紛

茲為_______貨物欠款買賣，經雙方締結合同如下：

第一條甲方愿將_______貨_______件賣與乙方，約定_______年_______月_______日交付清楚。

第二條貨價議定每件幣______________元整（或依照交貨日交貨地的市價為標準）。

第三條乙方應自交貨日起算_______日內支付貨價與甲方清楚，不得有拖延短欠等情形。

第四條甲方如屆交貨期不能交貨，或僅能交付一部分時，于_______日前通知乙方延緩日期，乙方不允者可解除買賣合同，但須接到通知日起算_______日內答復逾期即視為承認延期。

第五條甲方如屆期不交貨又未經依前條約定通知乙方時，乙方可限相當日期催交貨，倘逾期仍不交時，乙方可解除合同。

第六條如因天災地變，或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或一部分貨品未能交清的，可以延緩至不能交貨原因消除后___日內交付。

第七條乙方交款之期以甲方交貨之期為標準。

第八條乙方逾交款日期不為交款的，甲方可以定相當期限催告交款，并請求自約定交款日期起算至交款日止，按每百元日折計算遲延利息。

第九條甲方所交付的貨品，如有不合規格或品質惡劣或數量短少時，甲方應負補充或交換或減少價金的義務。

第十條乙方發現貨晶有瑕疵時，應即通知甲方并限期請求甲方履行前條的義務，倘甲方不履行義務時，乙方除可解除合同外并可請求損害賠償，甲方無異議。

第十一條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決；也可由當地工商行政管理部門調解；協商或調解不成的，按下列第_______種方式解決：

（一）提交______________仲裁委員會仲裁；

（二）依法向____起訴。

第十二條其他約定事項：____________________________。

本合一式兩份，甲、乙雙方各執一份為憑。

甲方（公章）：_________。

法定代表人（簽字）：_________。

_________年____月____日。

乙方（公章）：_________。

法定代表人（簽字）：_________。

_________年____月____日。

買賣類買賣合同

9.1不可抗力定義：指在本協議簽署后發生的、本協議簽署時不能預見的、其發生與后果是無法避免或克服的、妨礙任何一方全部或部分履約的所有事件。上述事件包括地震、臺風、水災、火災、戰爭、國際或國內運輸中斷、流行病、罷工，以及根據中國法律或一般國際商業慣例認作不可抗力的其他事件。一方缺少資金非為不可抗力事件。

9.2不可抗力的后果：

（1）?如果發生不可抗力事件，影響一方履行其在本協議項下的義務，則在不可抗力造成的延誤期內中止履行，而不視為違約。

（2）宣稱發生不可抗力的一方應迅速書面通知其他各方，并在其后的十五天內提供證明不可抗力發生及其持續時間的足夠證據。

（3）如果發生不可抗力事件，各方應立即互相協商，以找到公平的解決辦法，并且應盡一切合理努力將不可抗力的影響減少到最低限度。

（4）金錢債務的遲延責任不得因不可抗力而免除。

（5）遲延履行期間發生的不可抗力不具有免責效力。

二手房買賣合同買賣合同

普通買賣合同買賣合同

買賣合同

甲、乙雙方就房屋買賣事項，經協商一致，達成以下合同補充條款：

一、甲方自愿將坐落在_________市_________區街_________小區_________號樓_________單元_________室（建筑面積_________平方米）出賣給乙方，乙方對此房產現狀無疑義。

二、雙方議定上述房地產及附屬建筑物總價款為人民幣大寫元整_________；即人幣小寫_________元整。

三、乙方在簽訂本合同時，支付定金_________元整，即小寫_________元整。

四、乙方自支付定金之日起日內，向甲方支付全部房款（定金從中扣除）。

五、甲方保證該房產無任何產權及經濟糾紛，否則由甲方承擔全部責任。

六、辦理房產證手續所產生的有關稅費由雙方各自承擔。

七、乙方向甲方付清全部房款后，甲方配合乙方辦理有關房產過戶手續。

八、甲方應在房產交易完成之日起_________日內將該房產交付乙方。

九、本合同簽訂后，如乙方違反本合同條款，乙方交納的定金甲方不予退還；如甲方違反本合同條款，甲方應退還乙方定金，并賠償給乙方與定金同樣數額的違約金。

十、本協議一式兩份，具有同等法律效力，自雙方簽字之日生效。如發生爭議，雙方可協商解決，協商不成的，可直接向當地人民法院起訴。

十一、附加條款：

身份證號：_________。

電話：_________。

_________年_________月_________日。

身份證號：_________。

電話：_________。

_________年_________月_________日。

二手房買賣合同買賣合同

手機買賣合同_買賣合同

甲方(賣方)：

乙方(買方)：

甲乙雙方就移動手機號碼買賣事項，經協商一致，達成以下條款：

一、甲方自愿將移動手機號碼以_____元整人民幣轉賣給乙方。

二、甲方從合同生效時不得以各種理由，收回，使用此手機號的所有功能。

三、合同生效時，乙方一次性付給甲方_____元人民幣。

四、本協議一式兩份，具有同等法律效率，甲乙雙方各持一份，經雙方簽字之日生效。

五、本合同的訂立、效力、解釋、履行及爭議均受中華人民共和國的法律保護和管轄。

六、本合同由雙方簽字有效，需要留下姓名、聯系電話、qq、身份證號。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。

水果買賣合同買賣合同